Договор на производство продукции (выполнение работ силами подрядчика с использованием материалов заказчика)

Договор N ____ на производство продукции
г. __________
"___"________ ____ г.

____________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и _____________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________, действующ___ на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется произвести на своих производственных мощностях, своими силами _____________, именуемый в дальнейшем "результат работ", используя материалы и сырье Заказчика, указанные в Приложении N ____, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать Заказчику, а Заказчик обязуется его принять и оплатить.
Ассортимент, характеристики и стоимость результата работ указываются сторонами в Приложении N ____, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Работа выполняется в соответствии с требованиями ______________________
(национальный стандарт,
технические условия и т.п.)
по технологическим картам Подрядчика.
Передача результата работ будет осуществляться сторонами по адресу: ___________.
1.2. Для выполнения работ по настоящему Договору Заказчик обязуется по накладной по форме N М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а, предоставить Подрядчику материалы и сырье, указанные в перечне (Приложение N ___).
При поступлении материалов и сырья Подрядчик оформляет приходный ордер по форме N М-4 и указывает, что они поступили на давальческих условиях.
1.3. Энергия, расходуемая на производство результата работ, поставляется и оплачивается Подрядчиком (или поставляется Подрядчиком, а оплачивается Заказчиком).
1.4. После окончания выполнения работ готовая продукция передается Заказчику по акту приема-передачи и накладной. Минимальная партия для передачи составляет _______ изделий.
1.5. Подрядчик представляет Заказчику отчет об использовании материалов и сырья. Излишек материалов и сырья возвращается Заказчику.
1.6. Если в процессе работы образуются отходы, то они возвращаются Заказчику (или: утилизируются Подрядчиком).
1.7. Подрядчик хранит готовую продукцию на своем складе после приемки ее Заказчиком в течение _____ дней.
В случае просрочки получения готовой продукции стоимость оплаты за хранение готовых изделий, принятых Заказчиком, составляет _______ (_________) рублей, в том числе НДС - _____ (_________) рублей.
1.8. Готовая продукция, не полученная Заказчиком более ____ дней, может быть реализована Подрядчиком иным лицам в порядке, установленном законодательством.
(При необходимости: 1.8. Все таможенные расходы и формальности несет Заказчик.)
1.9. Подрядчик обязан выполнить работы лично (или вправе привлекать к выполнению работ других лиц (субподрядчиков).

2. КАЧЕСТВО
2.1. Качество  результата работ  должно  соответствовать   требованиям,
установленным   действующим    законодательством   Российской    Федерации,
в том числе:______________________________________________________________.
(стандарты, технические условия и т.п.)
Дополнительные требования по качеству: _________________________________ (ISO и т.д.).
2.2. Качество предоставляемых Заказчиком материалов и сырья должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя, а именно: ____________ (Приложение N ___).
2.3. Гарантийный срок на результат работ составляет __________ с момента ______.
2.4. Продукция изготавливается и передается Заказчику партиями по Графику производства (Приложение N ___).

3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Цена за переданный Заказчику результат работ установлена в рублях согласно Приложению N ___, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Цена результата работ включает:
- стоимость работы, выполненной Подрядчиком, в размере _____ процентов;
- стоимость производственных расходов Подрядчика в размере _____ процентов;
- стоимость энергии в размере _____ процентов;
- стоимость испытаний и сертификации в размере _____ процентов;
- стоимость упаковки и маркировки в размере _____ процентов;
- стоимость технической и товаросопроводительной документации в размере _____ процентов;
- стоимость погрузки в размере _____ процентов;
(при необходимости: - стоимость доставки до места передачи в размере _____ процентов;)
- _____________________________________________________________________________.
(иные расходы за счет Подрядчика)
3.3. Общая стоимость настоящего Договора составляет ______ (________) рублей, но может меняться сторонами с учетом изменений и дополнений к настоящему Договору.
3.4. Оплата осуществляется платежными поручениями на счет Подрядчика в течение ______ дней с момента получения Заказчиком следующих документов:
1) железнодорожной накладной или международной транспортной накладной;
2) спецификации отгруженной партии с указанием точного отгруженного количества в каждом вагоне или автопоезде;
3) грузовой таможенной декларации;
4) счета-фактуры на стоимость отгруженной партии;
5) сертификата качества;
6) радиационного сертификата (по необходимости).

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ, ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
4.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику необходимые материалы и сырье для выполнения работ по настоящему Договору согласно перечню в следующем порядке: __________________, в следующие сроки: ___________________________.
4.1.1. В случае непередачи Заказчиком соответствующих установленным требованиям материалов или сырья или отдельных их видов (частей, номенклатур) Подрядчик вправе использовать собственные с последующей их оплатой за счет Заказчика.
4.1.2. В случае передачи некачественных материалов или сырья или отдельных их видов (частей, номенклатур) Подрядчик уведомляет об этом Заказчика и действует в соответствии с его указаниями.
4.2. Подрядчик для  производства  результата   работ   за   свой   счет
использует необходимую энергию. Расход энергии учитывается в соответствии с
показателями счетчиков (или по методике, утвержденной _____________________
___________________________________________________________________________
(утвердивший орган или организация)
от "___"__________ ____ г. N ____).
4.3. (Не) допускается одновременное использование Подрядчиком собственного производственного оборудования для выпуска результата работ и производства другой продукции.
4.4. Материалы, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, предоставляются Заказчиком Подрядчику исключительно для целей выполнения настоящего Договора.
4.5. В случае утраты или повреждения Подрядчиком материалов Заказчика Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость утраченных или поврежденных материалов по учетным ценам, указанным в Приложении N ___, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования несет предоставившая их сторона (или: ___________________________).
Учетная стоимость материалов и оборудования для целей возмещения убытков, причиненных их случайной гибелью или случайным повреждением, согласовывается сторонами в соответствующих приложениях.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
5.1. Упаковка и маркировка _______ соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации и ____________.
5.2. Упаковка поставляемых Заказчиком расходных материалов должна обеспечивать их сохранность.
5.3. Подрядчик наносит маркировку на изделия в следующем порядке: ______________________; и на упаковку: _______________________.
5.4. Заказчик на основании ___________________ от "___"________ ____ г.
N ___ предоставляет  Подрядчику  право  наносить следующие  товарные  знаки
(логотипы, голограммы и т.п.): ___________________________________________.
(перечень, отличительные признаки, номер свидетельства)

6. ПРИЕМКА-СДАЧА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ
6.1. Результат работ выпускается отдельными партиями в строгом соответствии со спецификациями, предоставляемыми Заказчиком на каждую партию.
Заказчик вправе, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, в любое время проконтролировать сроки, объем, качество готового результата работ.
6.2. Срок передачи, место назначения, получатель по каждой партии указываются в спецификации.
6.3. Подрядчик осуществляет передачу результата работ перевозчику, выбранному Заказчиком. Заказчик обязан направить Подрядчику инструкцию по заполнению перевозочных документов.
6.4. Если перевозка результата работ осуществляется железнодорожным транспортом, Заказчик принимает результат работ у перевозчика в _______ (________) по фактическому количеству. В случае расхождения фактического количества результата работ с количеством результата работ, которое указано в отгрузочных документах, составляется соответствующий акт, который подписывается представителями Заказчика и __________.
6.5. Если перевозка результата работ осуществляется автомобильным транспортом, Заказчик не позднее чем за ___ день до даты отгрузки направляет Подрядчику отгрузочную разнарядку с указанием спецификации партии, наименования и адреса получателя в стране назначения. Список стран назначения указан в Приложении N ___ к Договору.
6.6. Датой передачи результата работ считается дата оформления транспортной накладной, дубликат которой Подрядчик немедленно представляет Заказчику вместе с документами, перечисленными в п. 3.4 настоящего Договора.
6.7. В случае задержки в погрузке поданного Заказчиком транспорта все штрафы и расходы, связанные с этим, выплачивает Подрядчик.
6.8. Заказчик обязан направить на станцию _______ платежную телеграмму, подтверждающую оплату железнодорожного тарифа.
6.9. Заказчик принимает результат работ в следующем порядке: _________________.
6.10. Заказчик, принявший работы без проверки (выбрать нужное):
- лишается права,
- не лишается права
ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

7. РЕКЛАМАЦИИ
7.1. Рекламации в отношении количества и качества результата работ могут быть заявлены Заказчиком Подрядчику в течение ___ дней с момента отгрузки результата работ.
7.2. В случае неопровержения рекламации Подрядчиком в течение ___ дней со дня получения по факсу или письмом рекламация считается принятой.
7.3. Содержание и обоснование рекламации может быть подтверждено актом, составленным незаинтересованной компетентной организацией.
7.4. Подрядчик обязан заменить Заказчику некачественную продукцию путем дополнительной поставки в объеме забракованной продукции. Расходы на дополнительную поставку несет Подрядчик.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. В случаях если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для использования в целях настоящего Договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
Если недостатки работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
8.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ____ руб. за каждый день просрочки.
8.3. За нарушение сроков передачи каждой партии результата работ Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере ____% от стоимости задержанной партии за каждый день задержки, но не более ____% от стоимости задержанной партии.
8.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. В случае нарушения Заказчиком срока передачи сырья, материалов или выявления некачественности переданных сырья и материалов Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере ___ (____)% от стоимости невыполненных или задержанных такой просрочкой работ.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Стороны обращаются за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, связанных или вытекающих из настоящего Договора, в Арбитражный суд г. __________________.
9.2. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются положениями настоящего Договора, а также действующим законодательством Российской Федерации.

10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Любая сторона Договора освобождается от ответственности за его нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние, например, землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Договора.
10.2. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно, но в любом случае не позднее чем через ___ дней после наступления этих обстоятельств, письменно известить об этом другую сторону. Такое извещение должно содержать информацию о характере обстоятельств непреодолимой силы и, насколько это возможно, оценку их воздействия на способность затронутой стороны выполнять свои обязательства по Договору, а также оценку возможной продолжительности действия этих обстоятельств.
В случае если сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не известит другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы или прекращении их действия или задержит такое извещение, она будет нести материальную ответственность перед другой стороной за любые убытки, понесенные другой стороной в результате отсутствия или задержки извещения, кроме случая, когда сами такие обстоятельства препятствуют своевременному извещению.
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более __ (_______) месяцев или в случае если обстоятельства непреодолимой силы будут созданы принятием какого-либо законодательного акта, стороны вступят в переговоры и договорятся о таких изменениях в условиях и положениях Договора, которые необходимы для того, чтобы стороны продолжали выполнять свои обязательства по нему в степени, максимально близкой к первоначальным условиям. Если это оказывается невозможным, любая сторона может принять решение о прекращении Договора в течение семи дней по истечении вышеупомянутого трехмесячного периода без возмещения каких-либо убытков, вызванных таким расторжением Договора.
10.4. Стороны обязуются продолжать соблюдать все другие обязательства, не затронутые обстоятельствами непреодолимой силы.
10.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленными палатами или компетентными органами соответственно, страны Заказчика или Подрядчика.

11. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при условии, если они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон.
11.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
11.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
11.5. Срок производства продукции по настоящему Договору - _____________________.
11.6. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору или вытекающих из него, а в части взаиморасчетов - до их полного завершения.
11.7. Приложения:
11.7.1. Перечень сырья и материалов, предоставляемых Заказчиком.
11.7.2. Ассортимент, характеристики и стоимость результата работ.
11.7.3. Акт приема-передачи готовой продукции.
11.7.4. Отчет об использовании материалов и сырья.
11.7.5. Технические условия.
11.7.6. График производства.
11.7.7. Спецификации на каждую партию продукции.
11.7.8. Инструкция по заполнению перевозочных документов.
11.7.9. ______________________________________.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Подрядчик: ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Заказчик: _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ПОДПИСИ СТОРОН:
Подрядчик:                                            Заказчик:

_____________________                                 _____________________

М.П.                                                  М.П.