Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 22.12.2008.

ДОГОВОР ПОДРЯДА N ______

на изготовление изделия из комплектующих заказчика

(оплата в у.е.; с предоставлением подрядчиком образцов)

г. _________________ "__"__________ ____ г.

_________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик" (зарегистрирован и действует на основании законодательства РФ), в лице ____________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и _______________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик" (зарегистрирован и действует на основании законодательства ___________), в лице ____________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые "стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Результат работ или изделие - _____________________.

2. Информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, касающихся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов, независимо от формы их представления.

3. Конфиденциальная информация - зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать, доступ к которой (публикация) ограничивается в соответствии с договором или соглашением.

4. __________________ (иные определения, используемые в Договоре).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение N 1) изготовить на своих производственных мощностях и своими силами изделия в количестве _________, используя материалы Заказчика, указанные в п. 2.2 Договора, и передать их в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Каждое готовое изделие передается в следующей комплектации: _________________.

1.3. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика (иное может быть предусмотрено Договором).

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА

2.1. Для изготовления изделий Подрядчик использует материалы, предоставляемые Заказчиком. На момент подписания Договора Подрядчик передает Заказчику ________ штук готовых изделий в качестве образцов.

2.2. Заказчик в течение ______ дней с момента подписания настоящего Договора по накладной (форма N М-15, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а) передает Подрядчику материалы, указанные в Приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью Договора.

2.3. При поступлении материалов Подрядчик оформляет приходный ордер по форме N М-4 и указывает, что сырье поступило на давальческих условиях.

2.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала.

2.5. Если результат работы не был достигнут либо изделия оказались с недостатками, которые делают их непригодными для использования Заказчиком, по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала, Подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им работы.

2.6. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.

2.7. Если в процессе работы образуются отходы, то они передаются Заказчику по акту.

3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Цена работ по изготовлению одного изделия по Договору составляет ____ (_________) условных единиц, в том числе НДС - __% (______ у.е.).

3.2. Общая цена Договора составляет _____ (_______) условных единиц.

3.3. Одна условная единица эквивалентна ______ по курсу ЦБ РФ на день оплаты выставленного Подрядчиком счета.

3.4. Цена Договора остается твердой и не подлежит изменению в течение всего срока его действия.

3.5. Оплата осуществляется по окончании работ в течение _____ банковских дней после получения Заказчиком счета от Подрядчика.

3.6. Оплата производится в рублях путем безналичного перевода указанной в п. 3.2 Договора суммы денежных средств на счет Подрядчика.

3.7. Общая цена Договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

4. ПРИЕМКА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

4.1. Готовые изделия передаются одной партией.

4.2. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности партии изделий за ____ дней до передачи.

4.3. В течение ____ дней с момента уведомления готовые изделия передаются Заказчику по акту приемки-передачи и накладной на складе Подрядчика. При приемке Заказчик осматривает и тестирует готовые изделия. По истечении указанного срока Подрядчик вправе составить акт приемки-передачи за своей подписью и направить его Заказчику. Изделия считаются принятыми Заказчиком с момента направления такого акта.

4.4. Датой передачи результата работ считается дата получения товара на складе Подрядчика.

4.5. При обнаружении недостатков в изделиях Заказчик немедленно заявляет об этом Подрядчику и отмечает их в акте.

4.6. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки) (иное может быть предусмотрено Договором).

4.7. Заказчик, обнаруживший после приемки изделий скрытые недостатки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение ____ дней по их обнаружении.

4.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - обе стороны поровну.

4.9. Подрядчик хранит готовые изделия на своем складе после приемки ее Заказчиком в течение ____ дней за счет цены Договора. В случае задержки Заказчиком вывоза принятых им готовых изделий со склада Подрядчика свыше установленного срока оплата за хранение таких изделий составляет _____ (________) руб. в ________, в том числе НДС - _____ (_________) руб.

4.10. При уклонении Заказчика от получения готовых изделий со склада более месяца срока хранения Подрядчик вправе при условии последующего двукратного предупреждения Заказчика продать готовые изделия по любой цене, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 ГК РФ.

4.11. В случае невозможности продать готовые изделия иным лицам в порядке, установленном п. 4.9, Подрядчик вправе утилизировать изделия за счет Заказчика.

5. КАЧЕСТВО

5.1. Качество и технические характеристики результата работ должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ, и аналогичным параметрам образцов, переданных Заказчику в соответствии с п. 2.1 Договора.

Дополнительные требования по качеству: ______________________.

5.2. Качество предоставляемых Заказчиком материалов должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.

5.3. Изменения в конструкции и дизайне готовых изделий и какие-либо иные отклонения от предоставленных образцов допускаются только по взаимному письменному согласованию сторон.

6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

6.1. Упаковка поставляемых Заказчиком расходных материалов должна обеспечивать их сохранность.

6.2. Подрядчик наносит маркировку на изделия в следующем порядке: ________________ и на упаковку: __________________.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в результате исполнения Договора, будут разрешаться путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. _________. Применимое право - законодательство Российской Федерации.

7.3. По вопросам, не урегулированным Договором и дополнительными соглашениями к нему, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, эмбарго, возникших во время действия Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

8.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1, срок выполнения стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

9. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

9.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по изготовлению изделий по настоящему Договору в следующие сроки:

9.1.1. Срок начала работ: __________________.

9.1.2. Срок окончания работ: ___________________.

9.2. Указанные сроки выполнения работ могут быть изменены в случаях ______________________ в следующем порядке: ___________________.

9.3. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору, в частности непредоставление материала, препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

9.4. Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в п. 9.3, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.

10.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему готовых изделий отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора (иное может быть предусмотрено Договором).

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения к Договору будут действительны лишь при условии, если они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

11.2. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

11.3. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

11.4. Текст и условия Договора являются конфиденциальными.

11.5. Договор подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон Договора.

                       12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Подрядчик: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    Заказчик: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                              ПОДПИСИ СТОРОН:

              Подрядчик:                                Заказчик:

    _______________/______________            ______________/______________

                  М.П.                                     М.П.