Договор подряда | часть 1


ДОГОВОР ПОДРЯДА

по уборке места захоронения

 

 

г. _______________

«____» ______________ 2017 г.

 

 

 

________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гр. ________________________________________________, паспорт: серия ________, № ________, выданный ________________________, проживающий по адресу: ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы согласно п.1.2 настоящего договора по уборке места захоронения, указанного Заказчиком, расположенного по адресу: ________________________________________________, а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Договором стоимость.

1.2. Виды выполняемых работ: ________________________________________________. Сроки выполнения работ: ________________________.

1.3. С местом захоронением Исполнитель ознакомлен, суть выполняемых работ Исполнителю ясна.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. Выполнять все работы качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные п.1.2 настоящего Договора, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Исполнитель обязуется использовать только высококачественные и сертифицированные моющие и чистящие средства, обеспечить персонал униформой и технологическими картами.

2.1.3. Исполнитель отвечает за любой ущерб, нанесенный Заказчику во время производства работ, и обязуется возместить Заказчику любые убытки в случае нанесения ущерба Заказчику.

2.1.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

2.1.5. В случае обнаружения каких-либо недостатков при приемке работ исправить их в течение двенадцати часов с момента извещения Заказчиком Исполнителя.

2.2. Права Исполнителя:

2.2.1. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Договору субподрядчиков, при этом неся ответственность за действия субподрядчиков перед Заказчиком и третьими лицами.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Разрешить Исполнителю доступ к месту захоронения, указанное в п.1.1 настоящего Договора, для выполнения работ.

2.3.2. Принять надлежащим образом выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3.3. Оплатить надлежащим образом выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего Договора, а также потребовать возмещения убытков.

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до «___» _____________ 2017 г.

3.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор без обращения в судебные органы. При этом Заказчик обязан предупредить Исполнителя о своем решении за ________ дней до расторжения договора.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость работ составляет ________ рублей. Инвентарь, расходные материалы, химические моющие средства и специальная одежда включены в стоимость работ.

4.2. Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.3. Заказчик производит 100 % предоплату работ, указанную в п.4.1 настоящего договора.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Работа считается принятой Заказчиком при отсутствии с его стороны претензий в течение ________ дней после отправки Исполнителем фотоотчета.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае не выполнения работ Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере ________% от суммы, указанной в п.4.1 настоящего договора за каждый день невыполнения работ. Требование об уплате штрафа должно быть направлено Заказчиком Исполнителю в письменной форме.

7.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленных форс-мажорными обстоятельствами, препятствующими исполнению обязательств по настоящему Договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом Сторонами.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 

Исполнитель

Юр. адрес:

Почтовый адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

Рас./счёт:

Корр./счёт:

БИК:

Заказчик

Регистрация:

Почтовый адрес:

Паспорт серия:

Номер:

Выдан:

Кем:

Телефон:

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 

Исполнитель _______________

Заказчик _______________

 

Договор подряда на изготовление фресок, иконописных произведений, иконных досок, окладов икон из материала заказчика

 

ДОГОВОР N ____ на изготовление фресок, иконописных произведений, иконных досок, окладов икон из материала заказчика
г. ________________                                 "___"__________ ____ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
(должность, Ф.И.О.)
_________________________________________________________, с одной стороны,
и _______________________________________, именуем__ в дальнейшем Заказчик,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
(должность, Ф.И.О.)
_________________________________________________, с другой стороны, вместе
именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, СРОКИ
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими силами изготовить фрески, иконописные произведения, иконные доски, оклады икон из материала Заказчика в соответствии с канонами церковного искусства классической иконописи (византийской и древнерусской), включающей в себя все элементы технической последовательности иконописания, начиная с изготовления доски и левкаса и заканчивая покрытием иконы олифой (далее - изделия), сдать результат работы Заказчику или уполномоченному им лицу, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. В задании Заказчика (Приложение N ___ к настоящему договору) должно быть указано следующее:
- количество изделий каждого вида: ____________________________;
- сюжеты иконописных произведений: ____________________________;
- сюжеты фресок: ___________________________;
- требования к оформлению окладов икон: _______________________.
1.3. Для изготовления изделий Заказчик в течение _______ с момента подписания Сторонами настоящего договора обязуется передать Подрядчику следующие материалы:
- наименование: _________________________;
- описание: _____________________________;
- цена: _________________________________.
В задании Заказчика должна быть поставлена Сторонами отметка о сдаче-приемке материала от Заказчика Подрядчику.
1.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
1.5. Сроки выполнения работ:
- начальный срок: не позднее _____________ с момента получения Подрядчиком материала Заказчика;
- конечный срок: не позднее _____________ с момента начала выполнения работ.

2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена работы по настоящему договору определяется по смете, представленной Подрядчиком (Приложение N ___ к настоящему договору) не позднее ______ с момента получения задания Заказчика. Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.
2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере ____ (_______) рублей в течение _______ дней после подписания настоящего договора в следующем порядке: ___________ (путем выдачи наличных денежных средств или перечисления на расчетный счет Подрядчика). Оплата оставшейся части цены работы производится Заказчиком в течение ______ после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим договором, или досрочно с согласия Заказчика. По соглашению Сторон возможна оплата оставшейся после уплаты аванса цены работы частями.
Вариант: Заказчик уплачивает Подрядчику цену работы частями в следующие сроки: ______________ (указать периодичность выплат и размер суммы, подлежащей уплате в определенный период). Окончательный расчет производится в течение ____ дней после сдачи работ Подрядчиком Заказчику в полном объеме и подписания акта выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим договором, или досрочно с согласия Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить работу в сроки, указанные в п. 1.5 настоящего договора.
3.1.2. Предупредить Заказчика в срок не позднее ______ с момента обнаружения соответствующих обстоятельств и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов;
- не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.1.3. Уведомить Заказчика об окончании работы в срок _________.
3.1.4. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ, повышающих согласованную Сторонами цену работы, Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика не позднее _______ с момента ____________. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от настоящего договора, уплатив Подрядчику стоимость выполненной части работы.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика в указанный настоящим договором срок о необходимости превышения указанной в п. 2.1 договора цены работы, обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем договоре подряда.
3.1.5. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.
Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре подряда использования, а при отсутствии в договоре соответствующего условия - не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала, Подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им работы.
3.1.6. Подрядчик обязан представить Заказчику отчет об использовании материала, предоставленного Заказчиком (Приложение N ___ к настоящему договору) не позднее дня приема-передачи заказчику изделий по акту приема-передачи.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
3.2.2. Вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы Подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.
3.2.3. Если исполнение работы по настоящему договору подряда стало невозможным вследствие действий или бездействия Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему в соответствии с договором цены с учетом выполненной части работы.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Предоставить Подрядчику задание, а также материалы, необходимые для его выполнения, в срок, указанный в п. 1.3 настоящего договора.
3.3.2. Заказчик обязан в течение ______ после получения от Подрядчика сметы:
а) утвердить смету путем ее подписания;
б) урегулировать с Подрядчиком возникшие разногласия путем переговоров.
3.3.3. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.3.4. Своевременно оплатить выполненные Подрядчиком работы.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
3.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
3.4.4. Заказчик вправе предъявить Подрядчику требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.
3.4.5. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4. ПРИЕМКА РАБОТЫ
4.1. Заказчик обязан в течение ________ с момента получения уведомления Подрядчика о выполненной работе с участием Подрядчика осмотреть и принять готовые изделия по акту выполненных работ (Приложение N ___), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
Приемка готовых изделий будет производиться по местонахождению Заказчика, указанному в разделе 7 настоящего договора.
4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
4.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в срок __________ после их обнаружения.
4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
4.6. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание результата работы (ст. ст. 359 и 360 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также принадлежащего Заказчику остатка неиспользованного материала до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ФОРС-МАЖОР
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Споры по настоящему договору будут разрешаться Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения соглашения - в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Обстоятельства форс-мажорного характера (обстоятельства непреодолимой силы), за которые Стороны не отвечают (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению настоящего договора, и другие), освобождают Сторону, не выполнившую свои обязательства в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. Если эти обстоятельства будут длиться более __________, каждая из Сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору.
5.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных пп. 3.1.1 - 3.1.3 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.
5.5. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. В случаях когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Во всем ином, что не урегулировано в настоящем договоре, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3. Приложения:
6.3.1. Задание Заказчика (Приложение N __).
6.3.2. Смета на изготовление изделий (Приложение N __).
6.3.3. Акт выполненных работ (Приложение N __).
6.3.4. Отчет Подрядчика об использовании материала, предоставленного Заказчиком (Приложение N __).

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: ______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:                                       Подрядчик:

__________/__________                          ___________/____________

М.П.                                             М.П.
 

 

Договор подряда на выполнение переплетных работ (прошивка бухгалтерских и иных документов для сдачи в архив)

 

Договор N _____ на выполнение переплетных работ (прошивка бухгалтерских и иных документов для сдачи в архив)
г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

_______________________________, именуем___ в дальнейшем "Исполнитель",
(наименование или Ф.И.О.)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
(должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и

______________________________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик",
(наименование или Ф.И.О.)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
(должность, Ф.И.О.)
______________________________________________, с другой стороны, заключили

настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить   работу   по
формированию архивных дел Заказчика, выполнению переплетных работ, прошивки
бухгалтерских и иных документов для их сдачи в ____________________________
(название архива)
архив, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. При приеме документов Стороны оформляют Акт приема-передачи документов (Приложение N 1).
1.3. Исполнитель обязуется выполнить работы в следующие сроки:
1.3.1. Дата начала работ: "___"_________ ___ г.
1.3.2. Промежуточные сроки - "__"___________ ____ г.
1.3.3. Дата окончания работ: "___"_________ ___ г.
Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.
1.4. Работы выполняются по месту нахождения Заказчика в помещении архива (или в кабинете N _____).
Заказчик обеспечивает условия для сохранности передаваемой Исполнителю документации, в том числе от несанкционированного доступа, залива, пожара, иного уничтожения.
1.5. Со стороны  Заказчика   исполнение   Договора   курирует   главный
бухгалтер ________________________________.
(Ф.И.О.)

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
2.1. Все переданные Исполнителю документы, а также содержание настоящего Договора считаются конфиденциальными.
2.2. Исполнитель по требованию Заказчика незамедлительно возвращает Заказчику все документы (включая (без ограничения) печатные, рукописные, электронные носители), предоставленные Заказчиком или любым из его представителей Исполнителю или разработанные Исполнителем в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
2.3. Обязательства Сторон в отношении соблюдения конфиденциальности информации о Заказчике сохраняют силу и после прекращения действия настоящего Договора в течение _____ лет.

3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Материалы, оборудование и энергию, необходимые для выполнения работ предоставляет _______________ (Исполнитель/Заказчик). Перечень материалов, оборудования и энергии, предоставляемых для выполнения работ, указан в Приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью Договора.
Материалы и оборудование передаются в течение ___ дней после заключения
Договора _________________________________________________________________.
(указать место и способ передачи)
Предоставленное оборудование должно быть возвращено при передаче результата Работ Заказчику.
3.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения документов, материалов и оборудования несет _______________ (Исполнитель/Заказчик/Сторона, их предоставившая).
Стоимость документов, материалов и оборудования для целей возмещения убытков, причиненных их случайной гибелью или случайным повреждением, согласовывается Сторонами в соответствующем Перечне.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет _______________ (Исполнитель/Заказчик).
3.4. Исполнитель ____________________ (обязан выполнить Работы лично/вправе привлекать к выполнению работ других лиц (субподрядчиков)).
3.5. Качество результата работ должно соответствовать требованиям Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации": _________________________.
3.6. В случае обнаружения недостатков работ после приемки, в том числе при сдаче в _______________ архив, Исполнитель обязуется устранить выявленные недоработки в течение _____ дней с момента предъявления требования Заказчика.
3.7. Заказчик в течение срока выполнения работ обеспечивает беспрепятственный доступ Исполнителя в помещение архива (и в кабинет N _____).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Соблюдать режим конфиденциальности и сохранности документов при выполнении работ и услуг.
4.1.2. Совместно с хранителем архива Заказчика выверить наличие и состояние документов, анализировать и оформлять результаты такой проверки.
4.1.3. Провести экспертизу ценности документов и их соответствия установленным перечням.
4.1.4. Вносить предложения по уничтожению документов с истекшими сроками хранения или не подлежащими дальнейшему хранению.
4.1.5. Составляет описи сформированных дел.
4.1.6. При необходимости вносить предложения по восстановлению отдельных недостающих документов.
4.1.7. Копировать и выдавать копии документов, выписок из находящихся в работе документов или из сформированных дел.
4.1.8. Сдать готовые результаты работ в согласованные Сторонами сроки.
В случае если у Заказчика имеются претензии к качеству результата работ, согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения выявленных недостатков.
4.1.9. Своевременно и качественно выполнить работы.
4.1.10. Учитывать все указания Заказчика по поводу выполнения работ.
4.1.11. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Привлекать в целях выполнения отдельных работ по настоящему Договору субподрядчиков, при этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия и/или бездействие субподрядчиков как за свои собственные.
4.2.2. При неисполнении Заказчиком обязанности оказывать Исполнителю содействие в выполнении работы Исполнитель вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Договоре цены работы.
4.2.3. В случаях когда исполнение работы по Договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Исполнитель сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части Работы.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Не позднее _____ дней с момента заключения Сторонами настоящего Договора обеспечить условия для выполнения Работ Исполнителем.
4.3.2. По получении от Исполнителя уведомления о готовности результата Работ к сдаче согласовать дату, принять результат Работ не позднее согласованной даты.
4.3.3. Принять и оплатить выполненные работы Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. Заказчик обязан осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) с участием Исполнителя, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.
4.3.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в разумный срок по их обнаружении.
4.3.5. Оказывать Исполнителю содействие в выполнении работы.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
4.4.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
4.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.
4.4.4. В случаях, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
4.4.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. По окончании работ Исполнитель сообщает Заказчику ____________________ (в простой письменной форме с отметкой о вручении, по электронной почте с подтверждением получения, по факсу и т.д.) о готовности результата работ к сдаче.
5.2. В течение _____ дней со дня получения соответствующего уведомления Исполнителя Заказчик обязан с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненные работы по акту либо немедленно заявить Исполнителю об обнаружении недостатков в работах, указав об этом в акте. Приемка Работ производится ____________________ (указать место проведения приемки).
5.3. Заказчик, принявший работы без проверки, _______________ (лишается/не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки)).

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Цена Работ и услуг по Договору составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС - _____ (__________) рублей.
6.2. Оплата по Договору производится ____________________ (не позднее чем за _____ дней до начала выполнения Исполнителем работ и услуг (предварительная оплата)/в течение _____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и услуг/в следующем порядке: часть цены работ и услуг в размере _____ (__________) рублей, в том числе НДС _____ (__________) рублей, Заказчик уплачивает до начала выполнения Исполнителем работ и услуг (предварительная оплата), оставшуюся часть цены работ в размере _____ (__________) рублей, в том числе НДС - _____ (__________) рублей/Заказчик оплачивает в течение _____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и услуг).
6.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение сроков выполнения работ и услуг Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от цены работ (п. 6.1 Договора) за каждый день просрочки.
7.2. За нарушение сроков оплаты (п. 6.2 Договора) Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
7.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне _______________ убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек/убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками/только убытки/только предусмотренные Договором неустойки.
7.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и нпредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: ____________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).
8.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.
8.3. Документ, выданный ____________________ (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _______________, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение _____ с даты его заключения.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемыми частями Договора.
9.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
10.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.3. Приложения:
- Акт приема-передачи документов (Приложение N 1).
- Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ (Приложение N 2).

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:                           Заказчик:
__________________________________   __________________________________
__________________________________   __________________________________
__________________________________   __________________________________
__________________________________   __________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

________________/________________/   ________________/________________/
М.П.                                 М.П.
 

 

Договор подряда на изготовление и установку арт-объекта

 

Договор подряда N ___
на изготовление и установку арт-объекта
________________________________________________
(наименование арт-объекта)
по адресу: _____________________________________
(местонахождение арт-объекта)

г. __________                                     "___"________ ____ г.

_______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
(Ф.И.О. или наименование)
"Заказчик", в лице _______________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании _________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _____________________________________________, именуем__
(Ф.И.О. или наименование)
в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
_____________________, действующ__ на основании ___________________________
(устава, положения,
_____________________, с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:
доверенности)

ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Арт-объект - произведение   скульптуры  (живописи,  графики,   дизайна,
другое     произведение     изобразительного      искусства,   произведение
декоративно-прикладного искусства и др.) - ________________________________
__________________________________________________________________________.
(характеристики произведения искусства)
Автор арт-объекта - __________________________________________________.
(Ф.И.О.)
Разрешение  на  установку  арт-объекта - выдаваемое   в   установленных
действующим законодательством случаях основание для размещения произведения
искусства в определенном месте, выдаваемое ________________________________
_________________________________ от "___"________ ____ г. N ___.
(наименование органа)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик по  заданию  Заказчика  принимает  на  себя  генеральный
подряд на изготовление по заказу от "___"_______________ ____ г. N ________
___________________________________________________________ и его установку
(наименование арт-объекта)
в указанном Заказчиком месте по адресу: ____________________________.
1.2. Установка арт-объекта выполняется Подрядчиком с соблюдением действующих норм и правил.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, собственными силами с участием Автора.
1.4. Подрядчик обязуется завершить установку арт-объекта и сдать его Заказчику в установленные п. 3.1 настоящего Договора сроки.
1.5. Заказчик является собственником (арендатором, иным законным пользователем) земельного участка (здания, сооружения) по адресу: _________________________ с кадастровым номером ________________ - места установки арт-объекта.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора составляет ________ (__________) рублей.
2.2. Заказчик не позднее чем через _____ дней после подписания им акта приемки обусловленного Договором выполненного этапа работ обязуется оплатить Подрядчику стоимость принятых Заказчиком по акту работ.
2.3. Расчеты за материалы и изделия, передаваемые Заказчиком Подрядчику, производятся по ценам их приобретения с учетом транспортных расходов и расходов Заказчика по заготовке и хранению этих материалов и изделий или передаются по акту без выставления счета на оплату переданных материалов и конструкций. Заказчик производит удержание стоимости переданных Подрядчику материалов при оплате счетов за выполненные работы.
2.4. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком не позднее _____ дней после полного завершения его установки, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.
2.5. Стоимость выполненных работ оплачивается Заказчиком Подрядчику по договорной цене, установленной п. 2.1 настоящего Договора, с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей, а также с учетом права Заказчика изменить договорную цену в соответствии с п. 13.6 настоящего Договора.
2.6. Если Подрядчик сдает работы этапа или весь объект в целом на _____ дней ранее установленного срока, но не более чем за _____ дней, что определяется датой подписания акта приемки, то Заказчик обязуется выплатить Подрядчику премию в размере _____% от стоимости работ, принятых по акту приемки, или всех работ в целом соответственно.
2.7. Экономия от проведения мероприятий, удешевляющих работы между Подрядчиком и Заказчиком в следующих долях: Подрядчику _____%, Заказчику _____%.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало работ: _________________________.
Окончание работ: _________________________.
Промежуточные сроки поэтапно: _________________________.
Общая продолжительность работ составляет _____ дней.
3.2. На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательства:
4.1.1. Выполнить все работы по изготовлению и установке арт-объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок.
4.1.2. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, графиком производства работ, нормами и правилами;
- качество выполнения всех работ в соответствии с заказом, действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока использования объекта.
4.1.3. Нести ответственность за правильную установку арт-объекта по месту использования.
(Варианты:
4.1.4. Возвести собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете, все временные сооружения.
4.1.5. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на площадке.)
4.1.6. Обеспечить в ходе изготовления и установки выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение.
(Вариант:
4.1.7. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить его соблюдение.)
4.1.8. Осуществлять за свой счет содержание и уборку места работ и прилегающей непосредственно к нему территории.
4.1.9. При готовности объекта известить об этом Заказчика в _____-дневный срок.
4.1.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемоых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.1.11. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.
4.1.12. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Автором.
4.1.13. Передать по окончании установки Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах.
4.1.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
4.2. Обязательства Заказчика:
4.2.1. Обеспечить Подрядчику в _____-дневный срок со дня подписания настоящего Договора доступ к месту установки арт-объекта.
4.2.2. Передать Подрядчику в _____-дневный срок с даты подписания настоящего Договора проектно-сметную документацию, утвержденную Заказчиком к производству работ, в объеме, в сроки и в составе, указанных в Приложении N ___.
4.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в ст. 2, ст. 5 и в соответствии с графиком оплаты работ (Приложение N _____) настоящего Договора.
4.2.4. Осуществлять технический надзор за работами.
4.2.5. Обеспечивать непрерывный режим финансирования в течение всего периода ведения работ.
4.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. Заказчик назначает своего представителя на арт-объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.
5.2. Приемка результатов выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
5.3. Подрядчик передает Заказчику за _____ дней до начала приемки законченного объекта ____ экземпляров исполнительной документации согласно перечню, переданному Заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Заказчика по настоящему Договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
5.4. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком при необходимости за свой счет.
5.5. При сдаче работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
5.6. Заказчик не вправе запрещать Подрядчику проведение мероприятий, удешевляющих выполнение работ, если их реализация не ухудшает предусмотренные заказом технические и эксплуатационные характеристики арт-объекта.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.
6.2. Гарантийный срок нормального использования арт-объекта, материалов и работ - _____ месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового к использованию объекта.
6.3. Если в период гарантийного использования арт-объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее _____ дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения арт-объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил его использования Заказчиком или третьими лицами.
6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить создание и установку арт-объекта материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией в количестве, в сроки и в порядке, указанных в Приложении N _____ к настоящему Договору.
7.2. До передачи Подрядчику по акту Заказчик за свой счет осуществляет приемку адресованных ему материалов и оборудования, их выгрузку, складирование и охрану. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование принятых им по акту и прибывающих на объект материалов и оборудования.
7.3. Все поставляемые для работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за _____ дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
7.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту в монтаж для реализации Договора материалов и оборудования до подписания акта приемки работ.
7.5. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых этой стороной, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
7.6. Реализация материалов и конструкций, не использованных Подрядчиком при создании и установке арт-объекта и оплаченных Заказчиком, осуществляется Заказчиком.

8. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
8.1. Место создания и установки арт-объекта, материалы, изделия, конструкции, оборудование охраняет Заказчик.
8.2. В заказе предусматриваются меры вандалоустойчивости арт-объекта.

9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА
Контроль за осуществлением работ.
9.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.
9.2. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора по Договору вправе заключать соглашения об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим лицензию на данный вид деятельности. Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в __-дневный срок после заключения такого соглашения. В уведомлении указываются перечень лиц, которые от имени Заказчика будут осуществлять контроль и надзор, и наименование организации, если соглашение заключено с инженерной организацией.
9.3. Осуществляя контроль за ведением работ, ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Контроль финансовой дисциплины.
9.4. При предоставлении авансов Подрядчик ежемесячно представляет отчет об использовании полученных в виде авансов средств: копии платежных документов, договоры на размещение заказа.

10. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
10.1. Подрядчик не имеет права продавать, обременять или передавать третьим лицам создаваемый, созданный или установленный объект или отдельную его часть, а также проектную документацию без письменного разрешения Заказчика.
10.2. В случае отказа Заказчика продолжить финансирование создания или установки объекта Подрядчик вправе создать и установить арт-объект за счет собственных средств, привлечения средств других инвесторов и реализовать объект по своему усмотрению. При этом возмещение Заказчику затраченных им средств производится с учетом компенсации Подрядчику его дополнительных затрат, связанных с досрочным расторжением Договора по инициативе Заказчика.

11. СТРАХОВАНИЕ АРТ-ОБЪЕКТА
11.1. Подрядчик обязуется заключить договор комплексного страхования рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении работ, связанных с арт-объектом.
11.2. Подрядчик обязан представить Заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, в текущем уровне цен на момент страхования и затратах на страхование, которые не должны превышать _____% страховой суммы.
11.3. Заказчик возмещает Подрядчику его затраты по уплате страховых взносов ежемесячно равными долями в течение срока, на который заключен договор страхования, если затраты на уплату страховых взносов не включены в согласованную между Заказчиком и Подрядчиком договорную цену на выполнение работ по настоящему Договору.
11.4. Страхование принятой и оплаченной Заказчиком части арт-объекта, а также всего объекта осуществляет Заказчик, являющийся собственником этой части объекта или, соответственно, объекта в целом.
11.5. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

12. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
12.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:
- за задержку передачи Подрядчику документации, оборудования, материалов и изделий, а также за задержку предоставления доступа к месту установки арт-объекта - штраф (пеню) в размере _% от полной стоимости установки за каждые __ дней просрочки, а за задержку более чем на 1 месяц ___% от полной стоимости установки в текущих ценах за каждые последующие ____ дней до фактического исполнения обязательства;
- за задержку начала приемки законченного и установленного арт-объекта свыше _____ дней со дня получения извещения Подрядчика о предъявлении его к сдаче - штраф (пеню) в размере _____% от договорной цены объекта за каждый день просрочки, но не более _____% договорной цены;
- за задержку расчетов за выполненные работы - пеню в размере _____% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки начиная с _____ дня после предъявления счета.
12.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
- за окончание установки объекта после установленного срока по вине Подрядчика - штраф (пеню) в размере __% от договорной цены объекта за каждый день просрочки. При задержке сдачи объекта свыше __ дней Подрядчик уплачивает штраф в размере до ___% договорной цены за каждый последующий день до фактического исполнения обязательства;
- за несвоевременное освобождение места установки от принадлежащего ему имущества - штраф (пеню) в размере _____ рублей за каждый день просрочки;
- за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) - штраф в размере _____% стоимости данного вида работ. В случае обеспечения Подрядчиком своевременной сдачи объекта взысканная с него указанная пеня подлежит возврату;
- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом - штраф (пеню) в размере _____% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки.
12.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору не покрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.
12.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождают стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
12.5. Лицо, допустившее в ходе реализации арт-проекта отступления от указанного проекта без согласования с Автором, обязано устранить допущенные нарушения в срок до _________________________.
12.6. Убытки, причиненные Автору в результате нарушения его авторских прав, возмещаются в порядке, установленном действующим законодательством.
12.7. Лицо, виновное в действиях, повлекших за собой причинение вреда личности либо трудновосполнимый урон окружающей среде, памятнику истории или культуры, ценному городскому или природному ландшафту, несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

13. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА
Изменения, связанные с выполнением сторонами своих обязательств.
13.1. Представление Заказчиком ненадлежащим образом оформленной документации приравнивается к ее непредставлению. Подрядчик не несет ответственности за качество оформления заказа, рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику в течение _____ дней с момента обнаружения. Затраты, возникающие по этой причине у Подрядчика в связи с исправлением выполненных работ, оплачиваются Заказчиком сверх установленной стоимости работ.
13.2. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
13.3. Если Заказчик не выполнит в срок своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока установки на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.
13.4. В случае несоответствия качества оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком, последний обязан обеспечить их замену в сроки, согласованные с Подрядчиком.
13.5. Недостатки арт-объекта, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную плату со стороны Заказчика в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении об этих работах. Подрядчик вправе отказаться от выполнения таких работ, если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего Договора либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.
13.6. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом, если Заказчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных работ существенно увеличит сроки установки, но отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности последующего использования объекта, то он вправе уплатить за произведенные некачественно работы Подрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти работы, но отличающуюся не более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных работ по достижении нормативного качества, заложенного в проекте, или уменьшить соответствующим образом договорную цену, если этапы работ не определены.
При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.
13.7. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
13.8. Если невыполнение Подрядчиком своих обязательств связано с забастовкой в организации Подрядчика, то последний обязан немедленно сообщить об этом Заказчику, и стороны должны принять дополнительное соглашение относительно порядка ведения работ в этом случае.
13.9. В случае, если Заказчиком была установлена необходимость консервации арт-объекта, то Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления работы в _____-дневный срок с момента их приостановления и, кроме того, возместить Подрядчику все вызванные консервацией объекта убытки, включая упущенную выгоду.
13.10. В случае, если Подрядчик дает положительный ответ на официальное письмо Заказчика с просьбой выполнить работы по консервации объекта, стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации арт-объекта и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию арт-объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.
Изменение внешних условий.
Форс-мажорные условия.
13.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
13.12. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы арт-объекту был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в ____-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения создания и установки, а также принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
13.13. Если по мнению сторон работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем, согласно настоящему Договору, до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Прочие изменения.
13.14. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости установки должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
13.15. При изменении темпов инфляции во время установки по сравнению с датой начала работ стороны договариваются об изменении стоимости работ, если таковое изменение является по мнению одной из сторон необходимым. Изменение стоимости закрепляется дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

14. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
14.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые по его мнению необходимы, но не изменяют арт-проект. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:
- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий Договор;
- исключить указанную работу;
- изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;
- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения установки.
Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения установки, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
14.2. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10% от согласованной договорной цены и не меняют характера работ, предусмотренных в настоящем Договоре, до момента внесения таких изменений. При этом договорная цена и сроки выполнения работ, определенные Договором, корректируются. Внесение в техническую документацию изменений в объеме более _____% от стоимости работ по Договору производится при взаимном согласии сторон и оформляется дополнительным соглашением, и на дополнительные работы составляется согласованная сторонами дополнительная смета, являющаяся неотъемлемой частью настоящего Договора.
14.3. Договорная цена может быть изменена по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
14.4. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
14.5. Изменения графика производства работ, сроков поставки материалов и оборудования Заказчиком, если они могут повлиять на продолжительность установки и его стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения сторон, уточняющего договорную цену и сроки установки и становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
14.6. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
15.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требующая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.
15.3. Если по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, установленном пп. 15.1 и пп. 15.2 настоящего Договора, то он разрешается в судебном порядке.

16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Условия расторжения Договора.
16.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:
- задержки Подрядчиком начала создания или установки арт-объекта более чем на _____ дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания установки более чем на _____ дней;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку сдачи арт-объекта более чем на _____ дней;
- издания законных актов государственных органов, лишающих Подрядчика права на производство работ.
16.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:
- финансовой несостоятельности Заказчика или задержки им расчетов за выполненные работы более чем на _____ дней;
- остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий _____ дней;
- внесения Заказчиком изменений в заказ и/или в проектную документацию, увеличивающих стоимость установки более чем на 10% от согласованной договорной цены.
Порядок расторжения Договора.
16.3. Порядок расторжения Договора составляет содержание Приложения N _____ к настоящему Договору.
Прекращение, завершение договорных отношений вследствие факта удовлетворенности интересов сторон исполнением Договора.
16.4. По завершении гарантийного срока для данного арт-объекта с учетом всех его продлений стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору.

17. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
17.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
17.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон. В том числе Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся строящегося объекта, в СМИ без письменного разрешения Заказчика.
17.3. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления электронного сообщения, телексного или факсимильного сообщения или на _____ день после отправления письма по почте.
17.4. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.
17.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

18. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложения к настоящему Договору, а также стороны, их оформляющие, указаны в таблице 1.

Таблица 1

---------------------------------------------------------------------------
¦N  ¦Наименование документа                                   ¦Оформляет  ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦1. ¦График передачи Заказчиком Подрядчику проектной          ¦Заказчик   ¦
¦   ¦и разрешительной документации - Приложение N ___         ¦           ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦2. ¦Протокол соглашения о договорной цене - Приложение N __  ¦Подрядчик, ¦
¦   ¦                                                         ¦Заказчик   ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦3. ¦График производства подрядных работ - Приложение N ___   ¦Подрядчик  ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦4. ¦График поставки Заказчиком оборудования и материалов -   ¦Заказчик   ¦
¦   ¦Приложение N ___                                         ¦           ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦5. ¦График поставки Подрядчиком оборудования и материалов -  ¦Подрядчик  ¦
¦   ¦Приложение N ___                                         ¦           ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦6. ¦Перечень документов, необходимых для сдачи объекта       ¦Подрядчик, ¦
¦   ¦Заказчику - Приложение N ___                             ¦Заказчик   ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦7. ¦Дополнительные соглашения, заключаемые сторонами в ходе  ¦Подрядчик, ¦
¦   ¦установки                                                ¦Заказчик   ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦8. ¦График оплаты выполненных работ                          ¦Подрядчик, ¦
¦   ¦                                                         ¦Заказчик   ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦9. ¦Акт приема-передачи выполненных работ по изготовлению и  ¦Подрядчик, ¦
¦   ¦установке арт-объекта  - Приложение N ___                ¦Заказчик   ¦
----+---------------------------------------------------------+------------

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: ______________________________________________________________,
адрес электронной почты _________________________________________________
телефоны _______________________________________________________________.

Подрядчик: _____________________________________________________________,
адрес электронной почты _________________________________________________
телефоны _______________________________________________________________.

Заказчик:                                       Подрядчик:
_______________________                         _______________________
(подпись)                                         (подпись)
 

 



Всё содержимое группы, документы разбиты постанично

Договор подрядаДоговор подрядаДоговор подряда Вариант 2Договор подряда Вариант 3Договор подряда Вариант 4Договор подряда Вариант 5Договор подряда без права заказчика отказаться от исполнения договора в любое времяДоговор подряда выполнение работ иждивением подрядчикаДоговор подряда выполнение работ с использованием материала заказчикаДоговор подряда между заказчиком и техническим заказчиком (с условием о заключении техническим заказчиком договора с генеральным подрядчиком)Договор подряда на бурение скважин и оборудование нефтедобывающих установокДоговор подряда на выполнение вскрышных работ (с обязательством подрядчика произвести рекультивацию земель по окончании работ)Договор подряда на выполнение грузоподъемных работ (по прямому варианту вагон - судно)Договор подряда на выполнение дизайнерских работДоговор подряда на выполнение изыскательских работ по землеустройству (изучение состояния земель)Договор подряда на выполнение кадастровых работДоговор подряда на выполнение кадастровых работ Вариант 2Договор подряда на выполнение комплекса строительных (монтажных) работДоговор подряда на выполнение кровельных работДоговор подряда на выполнение маркшейдерских работДоговор подряда на выполнение переплетных работ (прошивка бухгалтерских и иных документов для сдачи в архив)Договор подряда на выполнение полиграфических работДоговор подряда на выполнение портовых работ с использованием плавучего кранаДоговор подряда на выполнение проектноизысканных работ по землеустройству внутрихозяйственное землеустройствоДоговор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ