Исковое заявление о взыскании суммы долга и неустойки по государственному контракту на выполнение работ (образец заполнения)
---------------------------------------------------------------------------
¦Исх. N 91 от 26 ноября 2010 г. ¦
¦ В Арбитражный суд Саратовской области ¦
¦ 410004, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, 1 ¦
¦ Истец: ¦
¦ ООО "Концессия", ¦
¦ 410028, г. Саратов, ул. Соборная, д. 3 ¦
¦ тел/факс: 22-46-08 ¦
¦ e-mail: snov@mail.ru ¦
¦ Ответчик: ¦
¦ Федеральное государственное образовательное¦
¦ учреждение высшего профессионального ¦
¦ образования "Саратов" ¦
¦ Цена иска: 100 000 рублей ¦
¦ Сумма госпошлины: 4000 рублей ¦
¦ (пп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ) ¦
¦ ¦
¦ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ¦
¦ о взыскании суммы долга и неустойки ¦
¦ по государственному контракту на выполнение работ ¦
¦ N 18/10 от 11 августа 2010 года ¦
¦ ¦
¦ 11 августа 2010 г. между ООО "Концессия" (подрядчик) и Федеральным¦
¦государственным образовательным учреждением высшего профессионального¦
¦образования "Саратов" (государственный заказчик) на основании протокола¦
¦оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе N 67890000/3 от¦
¦22.07.2010 был заключен государственный контракт на выполнение работ N¦
¦18/10 (приложение N 1), согласно которому подрядчик обязан был выполнить¦
¦работы по текущему ремонту кабинета N 23 в здании государственного¦
¦заказчика в соответствии с техническим заданием (приложение N 2), а¦
¦государственный заказчик должен был оплатить указанные работы. ¦
¦ Срок выполнения работ по государственному контракту установлен с¦
¦1 сентября 2010 года по 30 сентября 2010 года. ¦
¦ В соответствии с условиями государственного контракта, а также¦
¦нормами ст. 309, 704, 708 ГК РФ ООО "Концессия" полностью выполнило¦
¦взятые на себя обязательства по государственному контракту, что¦
¦подтверждается следующими документами: ¦
¦ - журнал производства работ (приложение N 3); ¦
¦ - акт N 1 о приемке выполненных работ (приложение N 4); ¦
¦ - справка о стоимости выполненных работ и затрат за период с 31¦
¦августа 2010 г. (приложение N 5); ¦
¦ - выставленный счет N 45 (приложение N 6) и счет-фактура N 45¦
¦(приложение N 7). ¦
¦ Все вышеуказанные документы государственным заказчиком были подписаны¦
¦без замечаний. ¦
¦ Общая сумма выполненных по государственному контракту работ составила¦
¦100 000 (сто тысяч) рублей. ¦
¦ В соответствии с п. 5.1.5 государственного контракта государственный¦
¦заказчик был обязан оплатить работы на основании акта выполненных работ в¦
¦течение 5 рабочих дней. ¦
¦ Однако в нарушение государственного контракта, а также в нарушение¦
¦ст. 309, 310, 709, 711 ГК РФ государственный заказчик своих обязательств¦
¦по оплате за выполненные работы не выполнил. ¦
¦ В п. 1 ст. 711 ГК РФ определено, что, если договором подряда не¦
¦предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее¦
¦этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после¦
¦сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим¦
¦образом и в согласованный срок. ¦
¦ Согласно п. 9.1 государственного контракта, в соответствии со ст. 12,¦
¦330 ГК РФ поставщик имеет право требовать от государственного заказчика¦
¦уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты¦
¦неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, начиная со дня, следующего после¦
¦дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения¦
¦обязательства (п. 9 ст. 9 ФЗ от 21.07.2005), которая на 26 ноября 2010 г.¦
¦составила 36 000 руб. (приложение N 8 - расчет неустойки). ¦
¦ Таким образом, общая сумма задолженности государственного заказчика¦
¦за выполненные по государственному контракту работы составляет 136 000¦
¦руб. ¦
¦ Поскольку сумма задолженности не была уплачена государственным¦
¦заказчиком своевременно в соответствии с условиями государственного¦
¦контракта, подрядчиком на основании пункта 8.1 Государственного контракта¦
¦была заявлена претензия N 2 от 10 октября 2010 года (приложение N 9) с¦
¦требованием исполнения ответчиком своих обязательств по уплате¦
¦задолженности по государственному контракту. ¦
¦ Претензия была оставлена государственным заказчиком без ответа,¦
¦требование об уплате суммы задолженности - без удовлетворения. ¦
¦ Кроме того, подрядчик в связи с осуществлением действий, направленных¦
¦на защиту своих интересов в рамках судебного производства, понес судебные¦
¦расходы в размере 20 000 (двадцати тысяч рублей), что подтверждается¦
¦договором N 65 об оказании юридических услуг от 13.10.2010 (приложение N¦
¦11). ¦
¦ Расходы подрядчика на оплату юридических услуг ООО "Юридическая¦
¦компания "Право и закон" в соответствии со ст. 106 АПК РФ относятся к¦
¦категории судебных издержек, понесенных лицом, участвующим в деле, в¦
¦связи с рассмотрением дела арбитражным судом. ¦
¦ Судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных¦
¦издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. В¦
¦соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, в том числе расходы на¦
¦оплату услуг представителя, понесенные лицами, участвующими в деле, в¦
¦пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с¦
¦другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. ¦
¦ Пунктом 7.1 государственного контракта предусмотрено положение о¦
¦договорной подсудности. При не достижении взаимоприемлемого решения¦
¦стороны вправе передать спорный вопрос на рассмотрение в Арбитражный суд¦
¦Саратовской области. ¦
¦ На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ст. 11, ст. 12, 309,¦
¦310, 330, 395, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 1, 5¦
¦ст. 4, ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской¦
¦Федерации, ¦
¦ ¦
¦ ПРОШУ: ¦
¦ ¦
¦ 1. Взыскать с государственного заказчика - Федерального¦
¦государственного образовательного учреждения высшего профессионального¦
¦образования "Саратов": ¦
¦ - сумму долга по государственному контракту на выполнение работ N¦
¦18/10 от 11 августа 2010 года в размере 100 000 руб.; ¦
¦ - сумму неустойки за просрочку оплаты выполненных работ по¦
¦государственному контракту на выполнение работ N 18/10 от 11 августа¦
¦2010 года в размере 36 000 руб.; ¦
¦ всего - 136 000 руб. ¦
¦ 2. Взыскать с государственного заказчика уплаченную подрядчиком за¦
¦подачу искового заявления сумму государственной пошлины в размере 4000¦
¦руб. и расходы подрядчика на оплату юридических услуг в размере 20 000¦
¦руб. ¦
¦ Всего - 24 000 руб. ¦
¦ ¦
¦ Приложение: ¦
¦ 1. Копия Государственного контракта на выполнение работ N 18/10 от¦
¦11 августа 2010 года. ¦
¦ 2. Копия технического задания. ¦
¦ 3. Копия журнала производства работ. ¦
¦ 4. Копия акта N 1 о приемке выполненных работ. ¦
¦ 5. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за период с¦
¦31 августа 2010 г. ¦
¦ 6. Копия выставленного счета N 45. ¦
¦ 7. Копия счет-фактуры N 45. ¦
¦ 8. Расчет взыскиваемой суммы долга и неустойки за просрочку оплаты¦
¦выполненных работ. ¦
¦ 9. Копия претензии N 2 от 10 октября 2010 года. ¦
¦ 10. Копия почтового уведомления о вручении претензии ответчику. ¦
¦ 11. Копии договора N 65 об оказании юридических услуг от 13.10.2010. ¦
¦ 12. Платежное поручение об уплате государственной пошлины. ¦
¦ 13. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный¦
¦реестр ООО "Концессия". ¦
¦ 14. Копия протокола общего собрания учредителей ООО "Концессия" от 15¦
¦апреля 2009 года об избрании директора. ¦
¦ 15. Почтовая квитанция, подтверждающая отправку копии искового¦
¦заявления с приложенными документами ответчику с уведомлением о вручении.¦
¦ ¦
¦ Подлинные экземпляры вышеуказанных документов в обоснование иска¦
¦будут представлены истцом в судебное заседание. ¦
¦ ¦
¦ Директор ООО "Концессия" П.Л. Иванов¦
---------------------------------------------------------------------------
Источник - "Рекомендации по проведению конкурса. Успешный опыт и практика"