Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 08.07.2009.

ДОГОВОР N _______

поставки товара по отгрузочным разнарядкам

(товар изготавливается продавцом; поставляется путем

сдачи транспортной организации; товар доставляется железнодорожным

транспортом; предусмотрено условие о возмещении убытков в виде

разницы в цене в случае расторжения договора; указываются

последствия несоблюдения условия о количестве товара)

г. ________________ "___"________ ___ г.

___________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик" <*>, в лице ____________, действующего на основании __________, с одной стороны, и _____________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

--------------------------------

<*> Поставщиком является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность (статья 506 Гражданского кодекса Российской Федерации).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором в течение срока его действия Поставщик обязуется изготавливать и передавать товар по согласованной номенклатуре получателям в соответствии с разнарядками Покупателя, а Покупатель обязуется обеспечить надлежащую приемку товара и оплатить его в размере и порядке, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Ассортимент товара и цена, по которой Поставщик обязуется поставлять товар в рамках настоящего Договора, указаны в Спецификации (Приложение N 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Наименование, цена единицы, количество товара и общая сумма Договора, требования к качеству и комплектности товара определяются Поставщиком по согласованию с Покупателем и отражаются в согласованной сторонами разнарядке (отгрузочные разнарядки), которая после оформления становится неотъемлемой частью настоящего Договора. Разнарядка подписывается уполномоченными представителями сторон и скрепляется печатями. При необходимости стороны вправе в разнарядке согласовать также иные условия.

2.2. Качество товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество товара.

2.3. Проверка качества, комплектности товара, а также упаковки (тары) производится Покупателем либо получателем в установленном порядке после прибытия товара на станцию назначения. При этом Покупатель (получатель) обязан в течение ____ дней письменно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях товара условиям Договора. Если такое уведомление от Покупателя к Поставщику не поступит в течение _____ дней с даты прибытия товара на станцию назначения, то считается, что Поставщик надлежащим образом выполнил условия Договора, касающиеся качества, количества, комплектности, тары (упаковки) и сроков поставки.

2.4. Увеличение Поставщиком цены товара в одностороннем порядке в течение срока действия настоящего Договора не допускается.

2.5. Каждая партия товара по количеству, качеству и комплектности также должна соответствовать требованиям, указанным в разнарядке.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В течение срока действия настоящего Договора обеспечивать производство товара, являющегося предметом настоящего Договора, в количестве, необходимом для полного выполнения своих обязательств перед Покупателем.

3.1.2. Осуществлять поставку товара в установленные в разнарядке на поставку сроки.

3.1.3. Немедленно извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товара.

3.1.4. Поставлять товар надлежащего качества.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечивать приемку товара соответствующими получателями после его прибытия на станцию назначения.

3.2.2. Оплачивать приобретаемый товар в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре.

3.2.3. Предоставлять Поставщику отгрузочные разнарядки не позднее чем за _____ дней до отправки соответствующей партии товара.

3.3. Поставщик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты, непредставления отгрузочных разнарядок в течение более чем _____ календарных месяцев, а также в других случаях, предусмотренных законом и настоящим Договором.

3.4. Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора, в случае если __% товара хотя бы одной партии окажется ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя или указанного Покупателем иного получателя товара срок, а также неоднократного нарушения сроков поставки. Покупатель также вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и в других предусмотренных законом и Договором случаях.

3.5. В случае отгрузки товара Покупателю (получателю) в большем или меньшем количестве, чем предусмотрено в соответствующей разнарядке, Покупатель обязан письменно известить об этом Продавца в течение ___ дней после прибытия товара на станцию назначения.

3.6. В случае передачи товара Покупателю в меньшем количестве, чем предусмотрено разнарядкой, Покупатель вправе по своему выбору:

- потребовать передать недостающее количество товара;

- отказаться от переданного товара и от его оплаты и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

3.7. При поставке товара в количестве, превышающем указанное в разнарядке, и если в течение ____ после получения сообщения Покупателя Продавец не распорядится соответствующей частью товара, Покупатель вправе принять весь товар. Дополнительно принятый товар оплачивается по той же цене, что и товар, поставленный в количестве, указанном в разнарядке.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата товара производится Покупателем на основании счетов, выставляемых Поставщиком, в течение ____ дней после получения Покупателем счета. Счета выставляются Поставщиком в течение ___ дней после получения от Покупателя соответствующей отгрузочной разнарядки.

4.2. Поставщик вправе не производить отгрузку товара по соответствующей отгрузочной разнарядке, если к дате очередной отгрузки за Покупателем будет числиться задолженность по предыдущим отгрузкам. В этом случае надлежащей датой отгрузки соответствующей партии товара по отгрузочной разнарядке будет считаться следующий рабочий день после погашения Поставщиком соответствующей задолженности.

4.3. В подтверждение оплаты Покупатель обязуется предоставлять Поставщику по факсу копии платежных поручений с обязательным указанием цели платежа (оплата по Договору N _____ от "__"_________ ___ г., счету N ________ от "__"__________ ___ г. и т.д.).

5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Поставщик отгружает товар получателям согласно указаниям Покупателя на основании отгрузочных разнарядок, согласованных Покупателем. В разнарядках должны быть указаны отгрузочные реквизиты получателя, наименование, количество товара, даты составления и отправки разнарядки Продавцу и другие необходимые сведения.

5.2. Отгрузочные разнарядки предоставляются Покупателем не реже ___ и не чаще ____ раз в месяц. Количество подлежащего отправке товара по одной разнарядке не должно быть менее _____ и более ______ единиц товара.

5.3. При поступлении от Покупателя отгрузочной разнарядки соответствующее количество товара надлежащим образом упаковывается и резервируется за Покупателем. Отправка партии товара осуществляется по указанным в отгрузочной разнарядке реквизитам в течение _____ после получения разнарядки.

5.4. Соответствующая партия товара по количеству должна соответствовать требованиям, указанным в разнарядке.

5.5. Обязательства Поставщика по поставке соответствующей партии товара считаются выполненными с момента сдачи товара транспортной организации при условии отправки товара по транспортным реквизитам получателя, указанным в соответствующей отгрузочной разнарядке.

5.6. Приемка товара осуществляется указанным в отгрузочной разнарядке получателем либо уполномоченным представителем Покупателя в соответствии с принятыми на железной дороге правилами.

5.7. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

5.8. Право собственности на соответствующую партию товара переходит к Покупателю после оплаты им этой партии товара.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара несет Покупатель с момента передачи Поставщиком товара транспортной организации для отправки Получателю.

5.9. Доставка товара получателям осуществляется железнодорожным транспортом.

5.10. Когда Покупатель (получатель) в соответствии с законом, иными правовыми актами или Договором отказывается от переданного Поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика. Поставщик обязан вывезти товар, принятый Покупателем (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться им в течение _______ дней с момента получения уведомления.

5.11. Если Поставщик в этот срок не распорядится товаром, Покупатель вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность, установленную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случаях когда Покупатель (получатель) не принимает товар без законных на то оснований, Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора. При этом Покупатель обязан уплатить Поставщику штраф в размере ___% от стоимости товара, оплатить Поставщику расходы по транспортировке и хранению товара в полном объеме и возместить убытки в виде неполученной прибыли от продажи товара. При этом при исчислении неполученной прибыли стороны исходят из того, что она составляет не менее ____% от стоимости соответствующей партии товара.

6.3. За просрочку оплаты товара Покупатель уплачивает пеню в размере ___% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного товара. При этом общая сумма пени не может превышать подлежащей оплате стоимости товара.

6.4. За просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню из расчета ____% от стоимости соответствующей партии товара за каждый день просрочки. При этом общая сумма пени не может превышать стоимости непоставленной в срок партии товара.

6.5. Если в разумный срок после расторжения Договора вследствие нарушения обязательства Продавцом Покупатель купил у другого лица по более высокой, но разумной цене товар взамен предусмотренного Договором, Покупатель может предъявить Продавцу требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке.

6.6. Если в разумный срок после расторжения Договора вследствие нарушения обязательства Покупателем Продавец продал товар другому лицу по более низкой, чем предусмотрено Договором, но разумной цене, Продавец может предъявить Покупателю требование о возмещении убытков в виде __________.

6.7. Установленная законом или Договором неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с Поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки (иное может быть предусмотрено в Договоре).

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему Договору стороны будут по возможности решать путем переговоров.

8.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде ____________.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до "___"_________ ___ г.

9.2. Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством. Стороны вправе продлить действие Договора на новый срок.

9.3. Изменение, расторжение или продление срока действия Договора оформляется дополнительным соглашением, подписываемым сторонами, либо путем обмена письмами, телеграммами, телетайпограммами, телефонограммами, радиограммами с подтверждением их получения.

9.4. Сторона, получившая предложение об изменении или о расторжении Договора либо о продлении срока действия Договора, обязана дать ответ другой стороне не позднее 10 дней после получения предложения. При недостижении сторонами соглашения спор между сторонами разрешается по заявлению заинтересованной стороны в судебном порядке.

    9.5.   Односторонний   отказ  от  исполнения  Договора  (полностью  или

частично) допускается:

    в случае существенного нарушения Договора одной из сторон

    при   поставке  товаров  с  отступлением  по  качеству  от  стандартов,

технических условий;

    при объявлении Покупателя неплатежеспособным;

    при завышении Поставщиком цены на товары;

    _______________________________________________.

       (другие случаи, предусмотренные сторонами)

9.6. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

9.7. Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случаях:

неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

неоднократной невыборки товаров.

9.8. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении (иное может быть предусмотрено в Договоре).

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными представителями сторон.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Поставщик: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    Покупатель: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                              ПОДПИСИ СТОРОН:

      Поставщик:                                          Покупатель:

______________________                              _______________________

         М.П.                                                 М.П.