Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 02.12.2008.

ДОГОВОР N ______

негосударственной экспертизы предпроектной документации

г. _________________

"___"_______ ____ г.

_________________________, именуем__ в дальнейшем Исполнитель, в лице ________________________________, действующ___ на основании _______________, с одной стороны, и __________________, именуем__ в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________________, действующ___ на основании ______, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1.    Исполнитель    на   основании   задания   Заказчика   выполняет

негосударственную  экспертизу  предпроектной  документации по строительству

_________________________________________________________ на предмет оценки

                (наименование объекта)

__________________________________________________________________________,

                (соответствия требованиям законодательства,

                  экономической целесообразности и т.д.)

а Заказчик принимает и оплачивает результаты такой экспертизы.

1.2. Стороны согласовали применять к выполняемым работам нормативные, научные, технические, экономические и другие требования статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, технических регламентов и технического задания на выполнение работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение N 1).

1.3. Техническое задание на выполнение негосударственной экспертизы предпроектной документации готовит и передает для согласования Исполнителю сам Заказчик.

1.4. В случае изменения обстоятельств, возникновения дополнительных объемов работ, не учтенных техническим заданием и сметой, Исполнитель представляет Заказчику дополнительное соглашение на выполнение работ.

1.5. Результатом негосударственной экспертизы является заключение Исполнителя, содержащее выводы о соответствии или несоответствии предмета экспертизы установленным требованиям.

Конкретный перечень работ согласовывается сторонами в смете N _____, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение N 2).

1.6. При проведении негосударственной экспертизы в документы и материалы Заказчик вправе вносить изменения и дополнения.

При выявлении Исполнителем в предпроектной документации и материалах недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), которые не позволяют сделать выводы, указанные в пункте 1.5 договора, Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика о выявленных недостатках и предлагает срок для их устранения.

В случае если выявленные недостатки невозможно устранить или Заказчик в предложенный срок их не устранил, Исполнитель вправе отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и досрочно расторгнуть Договор. Такой отказ Исполнитель направляет Заказчику с указанием мотивов.

1.7. Заключение негосударственной экспертизы выдается Заказчику на руки или путем направления заказного письма в ___ экземплярах.

1.8. Сроки выполнения работ определяются календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение N 3).

Проведение негосударственной экспертизы начинается после представления Заказчиком документов и материалов, запрошенных Исполнителем, а также поступления Исполнителю предоплаты.

Экспертиза завершается направлением (вручением) Заказчику заключения негосударственной экспертизы.

1.9. Перечень документов и материалов, запрошенных Исполнителем, стороны согласовывают в отдельном приложении.

1.10. Работы выполняются по месту нахождения Исполнителя (г. ___________). В случае необходимости выезда специалистов Исполнителя в другие населенные пункты Заказчик дополнительно оплачивает затраты Исполнителя в соответствии с предоставленным расчетом.

1.11. Все расходы, связанные с выполнением настоящего договора и не согласованные сторонами как расходы Заказчика, Исполнитель несет самостоятельно за счет своего вознаграждения.

1.12. Документы и материалы от Заказчика к Исполнителю и от Исполнителя к Заказчику передаются по актам.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнять работы в соответствии с техническим заданием и иными исходными данными, руководствуясь в части состава, содержания и оформления работ действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.2. Согласовывать с Заказчиком промежуточные результаты работ в ходе их выполнения.

2.1.3. Передать Заказчику оформленные надлежащим образом результаты экспертизы, выполненные в соответствии с настоящим договором.

2.1.4. При необходимости, совместно с Заказчиком, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, защищать экспертное заключение перед заинтересованными лицами.

2.1.5. Устранить выявленные при приемке работ замечания и недоработки.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять результаты работ и уплатить Исполнителю установленную цену выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.2.2. Передать Исполнителю по его требованию исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена работ по настоящему договору составляет ___ (______) рублей. В том числе НДС ___% - ____ (___________) рублей.

3.2. Вид расчетов - безналичный, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.3. Заказчик в течение ____ (_______________) календарных дней с момента подписания настоящего договора перечисляет на расчетный счет Исполнителя предоплату в размере ____% от цены работ - _____ (________________________) рублей.

В том числе НДС ___% - _____ (________________________) рублей.

3.4. Оплата в размере ____% от цены работ - ______ (____________) рублей, в том числе НДС ___% - ________ (_____________________) рублей, производится на основании подписанного Заказчиком промежуточного акта сдачи-приемки выполненных работ по _____ (______________) этапу, в соответствии с календарным планом (Приложение N 3), в срок не позднее ____ календарных дней с момента оформления промежуточного акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.5. Оплата в размере ____% от цены работ - ____ (______) рублей, в том числе НДС __% - _______ (_______________) рублей, производится на основании подписанного Заказчиком промежуточного акта сдачи-приемки выполненных работ по _____ (______________) этапу, в соответствии с календарным планом (Приложение N 3), в срок не позднее ____ календарных дней с момента оформления промежуточного акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.6. Окончательная оплата в размере ____% от цены работ - ___ (____) рублей, в том числе НДС __% - ____ (_______) рублей, производится на основании подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по _____ (______________) этапу, в соответствии с календарным планом (Приложение N 3), в срок не позднее ____ календарных дней с момента оформления акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.7. В случае нарушения сроков оплаты Исполнитель вправе требовать в суде досрочного расторжения договора, а также возмещения Заказчиком убытков, причиненных таким расторжением.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

4.1. Передача Заказчику оформленных в установленном порядке экспертного заключения и другой документации, выполненной в соответствии с настоящим договором, осуществляется Исполнителем по накладной в количестве __-х экземпляров на бумажном носителе и в одном экземпляре - на электронном носителе.

Дубликаты поставляются Заказчику за отдельную плату на их копирование.

4.2. При завершении работ по каждому из этапов Заказчику передается промежуточный акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Исполнителем.

4.3. Подписанные Заказчиком промежуточные акты по __ (_______) и __ (_______) этапам должны быть направлены Исполнителю не позднее ___ (______) банковских дней с момента их получения Заказчиком от Исполнителя либо в указанный срок Заказчик должен представить Исполнителю мотивированные замечания.

4.4. Недостатки работ, предъявленные Заказчиком, Исполнитель устраняет в течение __ дней с момента их получения Исполнителем.

4.5. В случае, если направленные Заказчику промежуточные акты сдачи-приемки выполненных работ не оформлены Заказчиком и/или не возвращены Исполнителю или от Заказчика не получены мотивированные замечания в сроки, установленные в п. 4.3 настоящего договора, работа считается принятой.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.

5.2. За просрочку выполнения работ по вине Исполнителя, Исполнитель уплачивает пени в размере ______ ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены невыполненных работ за каждый день просрочки.

5.3. В случае несоблюдения сроков платежей (раздел 3 настоящего договора) Заказчик несет ответственность за несвоевременность оплаты в размере _____ ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

5.4. В случае прекращения действия договора по инициативе Заказчика оплата выполненных работ производится Заказчиком по фактическим затратам Исполнителя в срок не позднее ___-ти дней с момента расторжения договора.

6. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ,

ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. При обмене документацией момент получения стороной документации определяется:

- при отправке документации организацией почтовой связи - по дате получения согласно почтовому уведомлению о получении;

- при непосредственной передаче - по дате расписки уполномоченного представителя о получении документации.

6.2. Все споры по настоящему договору разрешаются в соответствии с законодательством РФ в арбитражном суде.

6.3. Настоящий договор подписан в 2-х экземплярах, которые хранятся у сторон.

6.4. Документы, полученные посредством факсимильной связи, имеют силу оригинала до получения стороной подлинного экземпляра.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор считается заключенным с момента его подписания.

7.2. Настоящий договор прекращает свое действие надлежащим исполнением сторонами своих обязательств.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    Исполнитель: __________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    Заказчик:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

           Исполнитель:                            Заказчик:

    ____________/______________             ____________/_______________

              М.П.                                    М.П.