dogovor-na-provedenie-nauchno-issledovatelskikh-rabot
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 20.12.2007.
Материал предоставлен агентством деловой литературы "Ай Пи Эр Медиа".
Договор
на проведение научно-исследовательских работ
г. ______________ "__" ___________ 200_ г.
______________________________________________________________________,
(наименование)
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________,
(Ф.И.О., должность)
действующего на основании ________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____________________________,
(Ф.И.О., должность)
действующего на основании ________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, оплачивает расходы, а также принимает
выполненную работу, а Исполнитель обеспечивает выполнение и сдачу работы по
теме: ____________________________________________________________________.
(указать название)
1.2. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания сторонами по "__" _______ 20__ г.
1.3. Содержание работы, а также сроки выполнения этапов работ определяются календарным планом и техническим заданием.
1.4. Работы принимаются в соответствии с техническим заданием.
2. Цена работ. Порядок расчетов
2.1. Исполненная работа подлежит оплате по договорной цене, установленной по взаимному согласию между Исполнителем и Заказчиком Протоколом соглашения о договорной цене на научно-исследовательские работы (Приложение N 3). Договорная цена работы по настоящему договору согласно заключенному сторонами Протоколу о договорной цене установлена в сумме _____________________ рублей.
2.2. Оплата за выполняемую по настоящему договору работу производится между Заказчиком и Исполнителем по законченным и принятым этапам работ согласно календарному плану в рамках установленной Протоколом соглашения договорной цены.
2.3. После подписания настоящего договора выплачивается аванс в размере ____________________ рублей, который включается в оплату первого этапа работ.
2.4. Финансирование работы осуществляется из __________________________
(указать, откуда)
по мере поступления средств на расчетный счет Заказчика.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению, а также срок ее сдачи Исполнителем определяются техническим заданием и календарным планом.
3.2. По мере завершения работы Исполнитель обязан представить Заказчику отчет с приложенным к нему двусторонним актом сдачи-приемки работ.
3.3. При досрочном выполнении работ Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить работу Исполнителя.
3.4. Датой исполнения обязательств по отдельным этапам работ считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки, являющегося основанием для закрытия данного этапа.
Датой исполнения обязательств по настоящему договору в целом является дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки по последнему этапу работы при условии, что обязательства будут выполнены Исполнителем по всем этапам, указанным в календарном плане к настоящему договору.
3.5. Претензии к выполненной Исполнителем работе могут быть предъявлены Заказчиком в течение 15 дней со дня получения двустороннего акта. Исполнителю должен быть направлен в письменном виде перечень замечаний и сообщение о сроках их устранения. Акт сдачи-приемки в таком случае подписывается после устранения всех замечаний.
3.6. Устранение допущенных по вине Исполнителя недостатков производится за счет Исполнителя.
3.7. В случае, когда в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно уведомив об этом Заказчика в 3-дневный срок после приостановления работ.
3.8. В случае, когда в ходе проведения научно-исследовательских работ обнаружится невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получения предусмотренных настоящим договором результатов, но не свыше соответствующей части цены работ, указанных договором.
4. Ответственность сторон
4.1. При неисполнении Исполнителем обязательств по настоящему договору в полном объеме Заказчик оплачивает только ту часть выполненной научной продукции, которая соответствует требованиям технического задания.
4.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, установленных настоящим договором, Исполнитель возвращает Заказчику в месячный срок полученные средства полностью или частично пропорционально невыполненной работе, а также за пользование денежными средствами уплачивает штраф в размере учетной ставки банковского кредита в месте нахождения Заказчика от суммы стоимости невыполненных работ по настоящему договору.
4.3. В случае необоснованного отказа от приемки научной продукции Заказчик обязуется уплатить Исполнителю штраф в размере 10% стоимости непринятой научной продукции.
4.4. Возникающие споры и разногласия разрешаются посредством
переговоров между сторонами. Если стороны не придут к соглашению, споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде _________________________________.
(указать место нахождения суда)
5. Прочие условия
5.1. Исполнитель не имеет право представлять Заказчику в виде отчета научные результаты, полученные при выполнении заказов других организаций.
5.2. Исполнитель не имеет право передавать другим организациям результаты выполненных работ без письменного согласия Заказчика.
5.3. Изменение условий настоящего договора, дополнение, расторжение или прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
6. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты
┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Заказчик: │Подрядчик: │
│Наименование: │Наименование: │
│ИНН: │ИНН: │
│Р/С: │Р/С: │
│БИК: │БИК: │
│К/С: │К/С: │
└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие Приложения:
1. Техническое задание (Приложение N 1).
2. Календарный план (Приложение N 2).
3. Протокол соглашения о договорной цене (Приложение N 3).
Заказчик:
Исполнитель: