Проект государственного контракта на выполнение работ (образец заполнения)
---------------------------------------------------------------------------
¦УТВЕРЖДАЮ ¦
¦Представитель государственного заказчика ¦
¦Директор ¦
¦Государственного учреждения культуры ¦
¦"Саратовская концертная организация" ¦
¦___________ С.В. Краснова ¦
¦ ¦
¦ Проект ¦
¦ Государственный контракт N ___ ¦
¦ на выполнение работ по изготовлению новогодних афиш ¦
¦ по макету государственного заказчика ¦
¦ ¦
¦г. Саратов "___" ________________ 2010 г.¦
¦ _____________________________________________________________, в лице¦
¦___________________________________________________________, действующего¦
¦на основании ___________________________________________________________,¦
¦именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с одной стороны,¦
¦и Государственное учреждение культуры "Саратовская областная¦
¦филармония имени А. Шнитке", действующее от имени и в интересах¦
¦Саратовской области, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в¦
¦лице директора Красновой Светланы Владимировны, действующего на основании¦
¦Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны¦
¦("Сторона"), на основании протокола оценки и сопоставления конкурсных¦
¦заявок, подписанного членами единой комиссии по размещению заказов на¦
¦поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и Государственным¦
¦заказчиком "___" __________ 2010 года, и Приказа N 166 о/д от 25 октября¦
¦2010 г., заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем: ¦
¦ ¦
¦ 1. Предмет государственного контракта ¦
¦ ¦
¦ 1.1. По настоящему государственному контракту Подрядчик обязуется¦
¦выполнить работы по изготовлению новогодних афиш по макету¦
¦Государственного заказчика в соответствии с техническим заданием (далее¦
¦по государственному контракту - Работы) своим иждивением (собственными¦
¦либо привлеченными им силами и средствами) и передать готовые новогодние¦
¦афиши Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется¦
¦предоставить макет для изготовления новогодних афиш и оплатить Работы. ¦
¦ 1.2. Работы включают в себя: ¦
¦ 1.2.1. Изготовление новогодних афиш по макету Государственного¦
¦заказчика. ¦
¦ 1.2.2. Доставка новогодних афиш по адресу: г. Саратов, Соборная¦
¦площадь, д. 9, в срок, согласованный Сторонами. ¦
¦ 1.3. Изготовление новогодних афиш осуществляется в следующем¦
¦количестве: 150 (сто пятьдесят) штук. ¦
¦ 1.4. Работы оказываются по месту нахождения Подрядчика. ¦
¦ 1.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения новогодних афиш¦
¦несет Подрядчик до момента их передачи Государственному заказчику в¦
¦соответствии с действующим гражданским законодательством РФ. ¦
¦ 1.6. Макет предоставляется Государственным заказчиком на бумажном¦
¦носителе (приложение N 1) и по просьбе Подрядчика в электронным виде. ¦
¦ 1.7. Подрядчик гарантирует: ¦
¦ - строгое соответствие изготовляемых новогодних афиш макету¦
¦Государственного заказчика (приложение N 1); ¦
¦ - обеспечение соответствия готовых новогодних афиш техническими¦
¦характеристиками, указанными в техническом задании (приложение N 2); ¦
¦ - соблюдение надлежащих условий хранения новогодних афиш до их¦
¦передачи Государственному заказчику. ¦
¦ 1.8. Основные термины и определения: ¦
¦ Государственный заказчик - юридическое лицо, инициирующее¦
¦изготовление информационно-рекламных плакатов и осуществляющее их¦
¦финансовое обеспечение; ¦
¦ Подрядчик - юридическое или физическое лицо, которое обязуется за¦
¦плату выполнить весь объем Работ по изготовлению новогодних афиш в¦
¦строгом соответствии с пожеланиями Государственного заказчика и¦
¦представленным Государственным заказчиком макетом. ¦
¦ ¦
¦ 2. Срок действия государственного контракта ¦
¦ ¦
¦ 2.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его¦
¦подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2010 г. ¦
¦ 2.2. Государственный контракт может быть расторгнут досрочно¦
¦исключительно по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям,¦
¦предусмотренным гражданским законодательством РФ. ¦
¦ ¦
¦ 3. Срок выполнения Работ ¦
¦ ¦
¦ 3.1. Новогодние афиши должны быть изготовлены в течение 5 (пяти)¦
¦рабочих дней со дня заключения государственного контракта. ¦
¦ 3.2. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно. ¦
¦ ¦
¦ 4. Права и обязанности Сторон ¦
¦ ¦
¦ 4.1. Подрядчик обязан: ¦
¦ 4.1.1. Выполнить Работы в строгом соответствии с условиями¦
¦настоящего государственного контракта и приложений к настоящему¦
¦государственному контракту. ¦
¦ 4.1.2. По результатам выполнения Работ передать новогодние афиши¦
¦Государственному заказчику. ¦
¦ 4.1.3. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения¦
¦от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении: ¦
¦ 4.1.3.1. Возможных неблагоприятных для Государственного заказчика¦
¦последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ. ¦
¦ 4.1.3.2. Иных обстоятельств, угрожающих результатам годности и¦
¦прочности результатов выполняемых Работ либо создающих невозможность их¦
¦завершения в срок. ¦
¦ 4.1.4. Приступить к исполнению своих обязательств не позднее дня,¦
¦предусмотренного настоящим государственным контрактом. ¦
¦ 4.1.5. Самостоятельно, своими силами и средствами осуществить¦
¦доставку новогодних афиш. ¦
¦ 4.1.6. Соблюдать требования закона, иных правовых актов об охране¦
¦окружающей среды и безопасности Работ. ¦
¦ 4.2. Подрядчик вправе: ¦
¦ 4.2.1. Согласовывать с Государственным заказчиком порядок выполнения¦
¦Работ. ¦
¦ 4.3. Государственный заказчик обязан: ¦
¦ 4.3.1. Принять у Подрядчика новогодние афиши в порядке и на условиях,¦
¦которые предусмотрены настоящим Государственным контрактом. ¦
¦ 4.3.2. Осуществить проверку новогодних афиш по количеству и качеству.¦
¦ 4.3.3. Оплатить новогодние афиши в порядке и на условиях,¦
¦которые предусмотрены настоящим государственным контрактом. ¦
¦ 4.3.4. Предоставить макет для изготовления новогодних афиш. ¦
¦ 4.4. Государственный заказчик вправе: ¦
¦ 4.4.1. Вносить предложения по улучшению выполнения Работ Подрядчиком.¦
¦ ¦
¦ 5. Гарантии и Качество выполняемых Работ ¦
¦ ¦
¦ 5.1. Подрядчик гарантирует добросовестное выполнение Работ¦
¦Государственному заказчику, а также качество этих Работ. Новогодние афиши¦
¦должны быть без типографского брака и брака, полученного при¦
¦транспортировке. ¦
¦ 5.2. Подрядчик обязан обеспечить выполнение Работ в соответствии с¦
¦действующими нормами и техническими условиями. ¦
¦ 5.3. Подрядчик гарантирует, что при выполнении Работ будут¦
¦применены только высококачественные сертифицированные материалы. ¦
¦ ¦
¦ 6. Стоимость Работ и порядок расчетов ¦
¦ ¦
¦ 6.1. Стоимость Работ согласно конкурсной заявке Подрядчика¦
¦составляет ______________ (____________________________________ рублей).¦
¦ 6.2. Оплата по настоящему государственному контракту производится в¦
¦рублях безналичным расчетом. ¦
¦ 6.3. Оплата осуществляется при выполнении Подрядчиком Работ,¦
¦предусмотренных п. 4.1 настоящего государственного контракта, по акту¦
¦выполненных работ в течение 20 (двадцати) рабочих дней. ¦
¦ 6.4. Оплата считается произведенной Государственным заказчиком с¦
¦момента списания денежных средств со счета Государственного заказчика в¦
¦сумме, достаточной для оплаты выполненных Работ, предусмотренных¦
¦настоящим государственным контрактом. ¦
¦ 6.5. Цена государственного контракта включает все расходы по¦
¦обязательным платежам, в том числе расходы на страхование, уплату¦
¦налогов, сборов и других обязательных платежей. ¦
¦ 6.6. Подрядчик самостоятельно несет издержки любого вида, понесенные¦
¦им в ходе выполнения Работ по данному государственному контракту, включая¦
¦расходы на доставку. ¦
¦ 6.7. Днем исполнения обязательства по оплате Работ Подрядчика¦
¦считается дата списания всей суммы платежа со счета Государственного¦
¦заказчика. ¦
¦ 6.8. Источником финансирования по настоящему Государственному¦
¦контракту является: ¦
¦ - бюджет Саратовской области _____________¦
¦(__________________________) рублей; ¦
¦ - внебюджетные средства ________________¦
¦(___________________________) рублей. ¦
¦ 6.9. Общая сумма государственного контракта должна оставаться¦
¦фиксированной и не меняться на протяжении всего срока действия¦
¦государственного контракта. ¦
¦ 6.10. Если дата выплаты любых сумм по государственному контракту¦
¦придется на день, являющийся нерабочим днем, то выплата этих сумм будет¦
¦осуществлена не позднее следующего рабочего дня. ¦
¦ 6.11. Если фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех,¦
¦которые учитывались при определении стоимости Работ и такая экономия не¦
¦повлияла на качество выполненных Работ, то цена государственного¦
¦контракта по соглашению Сторон должна быть снижена без изменения¦
¦предусмотренного государственным контрактом объема Работ и иных условий¦
¦исполнения государственного контракта. ¦
¦ ¦
¦ 7. Порядок приемки Работ ¦
¦ ¦
¦ 7.1. Государственный заказчик обязан в течение 5 дней со дня доставки¦
¦Подрядчиком новогодних афиш Государственному заказчику осмотреть и¦
¦принять новогодние афиши по акту об исполнении государственного¦
¦контракта, а при обнаружении отступлений от государственного контракта,¦
¦ухудшающих результат выполненных Работ, немедленно заявить об этом¦
¦Подрядчику. В данном случае Государственный заказчик должен отправить¦
¦Подрядчику письменный отказ от подписания акта выполненных Работ и¦
¦мотивировать его причины. ¦
¦ 7.2. Качество и количество поставленных новогодних афиш проверяется¦
¦согласно Инструкции N П-7 от 25.04.66 "О порядке приемки продукции¦
¦производственно-технического назначения и товаров народного потребления¦
¦по качеству". ¦
¦ 7.3. При приемке соблюдаются следующие требования: ¦
¦ - при приемке по количеству и качеству: проверяется не менее 75 штук¦
¦от всей партии. В случае обнаружения бракованных экземпляров вся партия¦
¦возвращается на повторный контроль. В случае отсутствия у¦
¦Государственного заказчика возможности произвести приемку Подрядчик¦
¦после отгрузки новогодних афиш претензии по качеству принимает только при¦
¦наличии конкретных бракованных экземпляров новогодних афиш, которые¦
¦подлежат замене на качественные экземпляры. ¦
¦ 7.4. В случае, когда Работы оказаны с отступлениями от¦
¦государственного контракта, Подрядчик должен немедленно устранить¦
¦недостатки или соразмерно снизить цену государственного контракта. ¦
¦ 7.5. До полного выполнения условий, предусмотренных п. 7.2¦
¦настоящего государственного контракта, Работы не считаются выполненными в¦
¦срок. ¦
¦ 7.6. Работы считаются выполненными только с момента подписания¦
¦Сторонами акта выполненных Работ. ¦
¦ ¦
¦ 8. Ответственность Сторон ¦
¦ ¦
¦ 8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по¦
¦настоящему государственному контракту Стороны несут ответственность в¦
¦соответствии с действующим законодательством. ¦
¦ 8.2. В случае просрочки платежей по вине Государственного заказчика,¦
¦указанных в п. 6.1 настоящего государственного контракта, Государственный¦
¦заказчик по требованию Подрядчика выплачивает Подрядчику пеню в размере¦
¦одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки¦
¦рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просроченной¦
¦суммы за каждый день просрочки платежа. ¦
¦ 8.3. Если Подрядчик не выполнил Работы в указанный в государственном¦
¦контракте срок, предусмотренный п. 3.1 настоящего государственного¦
¦контракта, либо выполнил их ненадлежащим образом, Государственный¦
¦заказчик вправе требовать исполнения обязательства по государственному¦
¦контракту, а также взыскать с Подрядчика штраф в размере 30 (тридцати) %¦
¦от суммы государственного контракта. Однако, если сумма штрафа не¦
¦покрывает причиненных Государственному заказчику убытков, они возмещаются¦
¦в сумме, не покрытой неустойкой. ¦
¦ 8.4. За любой ущерб или вред, причиненный третьему лицу в процессе¦
¦выполнения Работ, отвечает Подрядчик. ¦
¦ 8.5. В случае несоблюдения Подрядчиком п. 5 настоящего¦
¦государственного контракта это будет признано существенным нарушением¦
¦государственного контракта и Подрядчик будет считаться не исполнившим¦
¦государственный контракт. ¦
¦ 8.6. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения новогодних¦
¦афиш при их транспортировки несет Подрядчик. ¦
¦ 8.7. Государственный заказчик не несет ответственность за обеспечение¦
¦Подрядчика никакими дополнительными, не предусмотренными настоящим¦
¦государственным контрактом материалами, средствами, информацией и т.п. ¦
¦ 8.8. Государственный заказчик при получении от Подрядчика новогодних¦
¦афиш с нарушением государственного контракта, требований закона, иных¦
¦правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности,¦
¦качеству, ассортименту, вправе требовать выплаты штрафа в размере 30% от¦
¦суммы государственного контракта. Однако если сумма штрафа не покрывает¦
¦причиненных Государственному заказчику убытков, то он вправе требовать от¦
¦Подрядчика возмещения убытков в части, превышающей эту сумму. ¦
¦ 8.9. Однако за Подрядчиком сохраняется право без промедления в день¦
¦доставки исправить допущенные нарушения путем доукомплектации, замены¦
¦новогодних афиш ненадлежащего качества надлежащим. При этом, когда¦
¦недостатки могут быть устранены на месте, способ их устранения (в том¦
¦числе путем замены отдельных афиш или афиш в целом) выбирает Подрядчик. ¦
¦ 8.10. Если Подрядчик привлек к исполнению государственного контракта¦
¦третьих лиц, он несет перед Государственным заказчиком ответственность за¦
¦убытки, причиненные участием привлеченного лица. ¦
¦ 8.11. При этом ответственность Подрядчика, предусмотренная настоящим¦
¦государственным контрактом, в любом случае не может быть ниже неустойки в¦
¦размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки¦
¦рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы¦
¦причиненного ущерба. ¦
¦ 8.12. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения¦
¦возложенных на них настоящим государственным контрактом обязательств. ¦
¦ ¦
¦ 9. Форс-мажор ¦
¦ ¦
¦ 9.1. Ни одна из Сторон настоящего государственного контракта не несет¦
¦ответственности перед другой Стороной за частичное или полное¦
¦невыполнение или отложение исполнения обязательств, обусловленных¦
¦обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания¦
¦Сторон после подписания настоящего государственного контракта, и которые¦
¦нельзя было предвидеть или избежать, несмотря на принятие разумно¦
¦возможных мер. ¦
¦ 9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: природные¦
¦катаклизмы и иные события, такие, как: землетрясение, тайфун, шторм др.;¦
¦вооруженные конфликты: объявленная или фактическая война, военные¦
¦операции любого вида и др.; трудовые конфликты: забастовка, локаут и др.;¦
¦действия властей: указы и акты государственных органов, последствия¦
¦изменения законодательства. При наступлении обстоятельств, подпадающих¦
¦под категорию "и др.", Стороне, которая ссылается на такие¦
¦обстоятельства, необходимо доказать их характер непреодолимой силы. ¦
¦ 9.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой или другим¦
¦компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и¦
¦продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. ¦
¦ 9.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие¦
¦действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение следующего¦
¦дня известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение¦
¦обязательств по государственному контракту. ¦
¦ 9.5. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п.¦
¦9.3 настоящего государственного контракта, Сторона обязана возместить¦
¦другой Стороне убытки, причиненные неизвещением (несвоевременным¦
¦извещением). ¦
¦ 9.6. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся: нарушение¦
¦обязательств со стороны контрагента должника; отсутствие у должника¦
¦денежных средств; отсутствие одобрения, лицензии, разрешения, которые¦
¦выдаются публичной властью и необходимы для исполнения государственного¦
¦контракта; нехватка рабочей силы. ¦
¦ 9.7. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей,¦
¦длятся более 1 (одного) месяца, Стороны совместно определят дальнейшую¦
¦юридическую судьбу настоящего государственного контракта. ¦
¦ 9.8. Каждая из Сторон может удерживать все полученное в ходе¦
¦исполнения государственного контракта до прекращения действия указанных¦
¦обстоятельств. ¦
¦ 9.9. Стороны обязаны отчитаться друг перед другом за любое¦
¦неосновательное обогащение, имевшее место в ходе такого неисполнения. ¦
¦ ¦
¦ 10. Разрешение споров ¦
¦ ¦
¦ 10.1. В случае возникновения разногласий между Сторонами по поводу¦
¦исполнения или толкования настоящего государственного контракта они¦
¦подлежат урегулированию мирным путем в порядке досудебного¦
¦разбирательства: путем непосредственных переговоров, обмена письмами,¦
¦уточнением условий государственного контракта, составлением необходимых¦
¦протоколов, обмена телеграммами и факсами между Подрядчиком и¦
¦Государственным заказчиком. Переговоры могут вести юристы как¦
¦представители Сторон. ¦
¦ 10.2. Если между Сторонами не будет достигнуто взаимоприемлемое¦
¦решение, то спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Саратовской¦
¦области. ¦
¦ ¦
¦ 11. Заключительные положения ¦
¦ ¦
¦ 11.1. Все условия государственного контракта остаются фиксированными¦
¦на весь срок его действия, они не подлежат никакому обсуждению, изменению¦
¦и пересмотру. ¦
¦ 11.2. Настоящий государственный контракт составлен в двух¦
¦экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой¦
¦Стороны. ¦
¦ 11.3. В случае уклонения Подрядчика от заключения настоящего¦
¦государственного контракта, а также в случае расторжения государственного¦
¦контракта в силу неисполнения, ненадлежащего исполнения Подрядчик¦
¦заносится в реестр недобросовестных поставщиков. ¦
¦ 11.4. Любая информация, касающаяся финансового положения Сторон и¦
¦условий настоящего государственного контракта, считается конфиденциальной¦
¦и не должна разглашаться третьим лицам. ¦
¦ 11.5. Заголовки отдельных пунктов настоящего государственного¦
¦контракта приводятся лишь для удобства ссылок и никоим образом не¦
¦сказываются на значении и толковании какого-либо положения настоящего¦
¦государственного контракта. ¦
¦ 11.6. По вопросам, не нашедшим отражения в государственном контракте,¦
¦Стороны руководствуются действующим законодательством. ¦
¦ 11.7. К настоящему государственному контракту прилагаются и являются¦
¦его неотъемлемой частью следующие приложения: ¦
¦ приложение N 1 - макет новогодних афиш, который полностью¦
¦соответствует макету, размещенному на сайте в качестве приложения к¦
¦извещению о проведении запроса котировок; ¦
¦ приложение N 2 - техническое задание, которое полностью соответствует¦
¦техническому заданию, размещенному на сайте в качестве приложения к¦
¦извещению о проведении конкурса. ¦
¦ ¦
¦ 12. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон: ¦
¦ ¦
¦ 12.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов или¦
¦контактных телефонов, а также сведений об уполномоченных лицах Подрядчик¦
¦(Государственный заказчик) информирует об этом другую Сторону письменно¦
¦(без оформления дополнительного соглашения) в пятидневный срок. ¦
¦ ¦
¦-------------------------------------------------------------------------¦
¦¦ Подрядчик ¦ Государственный заказчик ¦¦
¦+--------------------------------+--------------------------------------+¦
¦¦ ¦Государственное учреждение культуры ¦¦
¦¦ ¦"Саратовская концертная организация" ¦¦
¦¦ ¦Юридический адрес: 410028, г. Саратов,¦¦
¦¦ ¦Соборная пл. 9 ¦¦
¦¦ ¦ИНН 6450022000, ОКПО 02192999, ¦¦
¦¦ ¦ОГРН 1026402190555, ¦¦
¦¦ ¦КПП 645001000, ¦¦
¦¦ ¦ОКАТО 88801000000 ¦¦
¦¦ ¦Тел.(8452)27-00-00, факс 66-90-88 ¦¦
¦+--------------------------------+--------------------------------------+¦
¦¦___________ ¦Директо𠦦
¦¦ ¦ С.В. Краснова ¦¦
¦¦__________ ____________________¦______________ _____________________¦¦
¦¦(подпись) (расшифровка подписи)¦ (подпись) (расшифровка подписи)¦¦
¦+--------------------------------+--------------------------------------+¦
¦¦М.П. ¦М.П. ¦¦
¦---------------------------------+---------------------------------------¦
---------------------------------------------------------------------------
Источник - "Рекомендации по проведению конкурса. Успешный опыт и практика"