Приложение N 6

к Конкурсной документации

по размещению заказа на право заключения

государственного контракта на выполнение

в 2009 году научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ в рамках

Федеральной целевой программы "Мировой океан",

по подпрограмме "Освоение и использование Арктики",

по мероприятию "Разработка предложений

по развитию рыбохозяйственного комплекса

на архипелаге Шпицберген" для нужд

Федерального агентства по рыболовству

                         ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

                              N _____________

на выполнение в 200_ году научно-исследовательских и опытно-конструкторских

работ по теме: ____________________________________________________________

г. Москва                                              "___"_______ 200_ г.

    Федеральное   агентство   по   рыболовству  (далее  -  Росрыболовство),

именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в лице Крайнего Андрея Анатольевича,

действующего   на   основании   Положения,   утвержденного   Постановлением

Правительства  Российской Федерации от 11.06.2008 N 444, и (доверенности) с

одной стороны,

и _________________________________________________________________________

           (полное наименование для юридического лица (сокращенное

        наименование), фамилия, имя, отчество для физического лица)

в лице ___________________________________________________________________,

                    (для юридических лиц - должность, Ф.И.О.;

                     физическим лицом не заполняется)

действующего на основании ________________________________________________,

                            (для юридических лиц - Устав, доверенность;

___________________________________________________________________________

     для физических лиц - паспорт и (или) свидетельство о регистрации,

    доверенность; для индивидуальных предпринимателей - свидетельство

     о регистрации в Едином государственном реестре индивидуальных

                            предпринимателей)

признанное _____________________________________________ открытого конкурса

            (единственным участником/либо победителем)

на   выполнение   в   200__   году   научно-исследовательских   и   опытно-

конструкторских работ по направлению ______________________________________

для  нужд  Росрыболовства  по  лоту  N ____.   Основанием   для  заключения

государственного   контракта    является     протокол    Единой    комиссии

___________________________________________ от "__"_________ 200_ г. N ___,

   (название соответствующего протокола)

именуемое  в  дальнейшем   "Исполнитель",  с  другой  стороны,  именуемые в

дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт (далее -

Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями Контракта и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по теме: __________________________________________.

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к результатам работы, являющейся предметом Контракта, определены в техническом задании (Приложение 1), составляющем неотъемлемую часть настоящего Контракта.

1.3. Срок сдачи работ по Контракту, содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего Контракта.

1.4. Приемка и оценка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    2.1. За выполненную работу, являющуюся предметом настоящего  Контракта,

Заказчик выплачивает Исполнителю _____________________________________ руб.

                                               (цифрами)

(________________________________________), согласно протоколу согласования

             (сумма прописью)

цены (Приложение 3), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Работа не облагается НДС (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).

2.3. Оплата работ производится поэтапно в соответствии с календарным планом и протоколом согласования контрактной цены с приложениями.

2.4. Заказчик вправе проавансировать работы в размере до 30% от общей стоимости Контракта.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия Контракта, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники (продукции), изготавливаемых в соответствии с Контрактом, определены техническим заданием и календарным планом.

3.2. Сдача и приемка результатов работ (этапов работ - в случае поэтапного выполнения работ) проводятся в сроки, установленные календарным планом. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику двусторонний акт сдачи-приемки результатов работы (этапа работ) и прилагает к нему необходимую документацию (отчет по НИОКР), подтверждающую выполнение работ (этапа работ) в объеме, предусмотренном техническим заданием и календарным планом, и являющуюся результатом работ (этапа работ).

3.3. При отсутствии у Заказчика замечаний к документации, указанной в п. 3.2 настоящего Контракта, акт сдачи-приемки подписывается уполномоченными представителями Сторон в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком от Исполнителя документации, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Контракта.

3.4. При наличии недостатков в результатах выполненных работ (этапа работ) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

3.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене.

3.6. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан приостановить работы и в течение 10 рабочих дней после приостановки работ поставить в известность Заказчика.

В этом случае стороны обязаны в течение 30 рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и их дальнейшей оплате.

3.7. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении выполнения работ Стороны на основании акта сверки проводят расчет за фактически выполненный объем работ.

Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.8. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам Контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по настоящему Контракту.

4.1.2. Выполнять предусмотренные настоящим Контрактом работы в соответствии с техническим заданием и передать результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.1.3. Согласовывать с Заказчиком необходимость привлечения к производству работ по настоящему Контракту третьих лиц (соисполнителей).

4.1.4. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав на их использование.

При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель.

4.1.5. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

4.1.6. Представить Заказчику перечень объектов исключительных прав, использование которых предполагается при реализации результатов работы по настоящему Контракту, а также сообщить условия их использования с предоставлением, в случае необходимости, соответствующих расчетов.

4.1.7. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании.

4.1.8. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работы.

4.1.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в течение 10 рабочих дней после приостановления работ.

4.1.10. Не заключать на время действия настоящего Контракта договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего Контракта и использованию результатов этих работ.

4.1.11. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего Контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.

4.1.12. В случае изменения банковских реквизитов Исполнитель обязан в течение 3-х рабочих дней письменно известить Заказчика.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Привлекать к исполнению настоящего Контракта третьих лиц (соисполнителей) только на основании письменного согласия Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность за действия таких третьих лиц, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные.

4.2.2. Использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему Контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у Заказчика информацию.

4.3.2. Принять и оплатить результаты работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Отказаться от оплаты результатов работ (этапа) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Контракта.

5.2. В случае нарушения срока выполнения работ (этапа работ) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости просроченных работ, начиная со дня, следующего после дня окончания работ (этапа работ), за каждый день просрочки.

5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов работ). В случае неустранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 рабочих дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20% стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки.

5.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков начала и окончания работ (этапов работ), установленных настоящим Контрактом, а также передачи результатов работ (этапов работ), Заказчик имеет право по решению суда или согласию сторон расторгнуть настоящий Контракт и потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

5.5. Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта.

5.6. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты работ.

5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств.

5.8. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны - участника настоящего Контракта, все его обязательства переходят к правопреемнику.

5.9. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий по настоящему Контракту путем переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы.

6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ НИОКР

6.1. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая объекты интеллектуальной собственности, созданные и (или) использованные при выполнении НИОКР (этапа НИОКР), в том числе изобретения, полезная модель, промышленный образец, топология интегральных микросхем, селекционные достижения, предоставляются Заказчику и подлежат отражению в отчетной документации.

6.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении НИОКР (этапа НИОКР), принадлежат Исполнителю.

6.3. Исполнитель по требованию Заказчика обязан предоставить ему безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование результатов интеллектуальной деятельности для государственных нужд, а также предоставлять подобную лицензию лицам, указанным Заказчиком.

Исполнитель обязан информировать заинтересованных третьих лиц о наличии у Заказчика прав на безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование результатов интеллектуальной деятельности для федеральных государственных нужд.

6.4. Исполнитель вправе предоставить право на использование результатов интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении НИОКР (этапа НИОКР), по лицензионному договору либо передать право на этот результат по договору об отчуждении исключительного права с учетом того, что использование результатов должно осуществляться преимущественно на территории Российской Федерации.

Исполнитель обязан информировать Заказчика о фактах передачи прав третьим лицам.

6.5. Если Исполнитель, получивший исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (патент или иной охранный документ), примет решение о досрочном их прекращении, он обязан уведомить об этом Заказчика и по его требованию передать патент или иной охранный документ на безвозмездной основе Российской Федерации.

6.6. Стороны обязуются заключить в десятидневный срок до окончания НИОКР соглашение (договор) об условиях и порядке использования прав на результаты, полученные при выполнении НИОКР. В указанном соглашении (договоре) в отношении результатов работ сохраняются правоотношения, закрепленные Сторонами в настоящем Контракте.

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода выполнения и результатов выполненных работ по настоящему Контракту.

7.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работ сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны.

7.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех лет.

7.4. Нарушившая условия конфиденциальности Сторона возмещает потерпевшей Стороне убытки в размере прямых потерь и упущенной выгоды. Размер ущерба, объем и срок его возмещения определяет комиссия, назначаемая Заказчиком из равного числа представителей Сторон.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Заказчик имеет право по согласованию с Исполнителем изменить объем всех предусмотренных настоящим Контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной настоящим Контрактом части работ. При этом по согласованию с Исполнителем Заказчик вправе изменить цену настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

8.2. Работы по настоящему Контракту финансируются из средств федерального бюджета, выделяемых Росрыболовству.

8.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

8.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по "__" __________ 200_ г. включительно.

9.2. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчика:

107996, г. Москва, Рождественский бул., 12,

ИНН 7702679523,

л/с 03731000760, отделение N 1 Московского ГТУ банка России, г. Москва,

р/с 40105810700000010079,

КПП 770201001,

БИК 044583001.

Исполнителя:

_______________________

10. ПРИЛОЖЕНИЕ

10.1. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое задание на _________ листах

2) Календарный план на ________ листах

3) Протокол согласования контрактной цены выполнения работ (с приложениями).

Исполнитель:                                      Заказчик:

___________________________                       Руководитель

  (должность, сокращенное                         Федерального агентства

наименование организации)                        по рыболовству

_________________ (Ф.И.О.)                        ____________ А.А. Крайний

    (подпись)

М.П.                                              М.П.

    "__" ________ 200__ г.                            "__" ________ 2009 г.

                                                  Начальник Управления

                                                  науки и образования

                                                  _____________ В.А. Беляев