iskovoe-zayavlenie
В Арбитражный суд __________
____________________________
Истец: _____________________
____________________________
(наименование организации)
адрес ______________________
телефон ____________________
Ответчик: __________________
(наименование организации)
адрес ______________________
телефон ____________________
Цена иска: _________________
Госпошлина: ________________
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении подрядчиком, выполнившим работу заново,
убытков, причиненных просрочкой исполнения
"___"________ ___ г. между заказчиком (Истец) и подрядчиком (Ответчик) заключен договор подряда N ________ на ______________________.
"___"________ ___ г. Истцом в ходе наблюдения за производством работ были выявлены допущенные Ответчиком отступления от условий договора, выявлены недостатки, а именно:
- использовались материалы, предоставленные не заказчиком;
- нарушена технология выполнения ___________________ работ;
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________.
Указанные работы Ответчиком по ___________________________ были произведены заново. Однако указанным договором подряда предусмотрены сроки выполнения работ. В связи с тем, что работы по ____________ произведены не вовремя, заказчику причинены убытки в размере ___________ руб., что подтверждается ____________________________________.
В соответствии с п. 2 ст. 723 ГК РФ подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
"___"________ ___ г. Ответчику направлено письменное требование от Истца о возмещении причиненных убытков в размере _____________ руб. Однако Ответчик отказался от выполнения указанных требований, обосновывая это тем, что ____________________________________.
На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 2 ст. 723 ГК РФ, ст. ст. 4, 27, 28, 125 АПК РФ,
ПРОШУ:
Взыскать с Ответчика причиненные убытки в размере ___________ руб. за просрочку выполненных работ.
Приложение:
1. Копия договора N ___________ от "___"________ ___ г.
2. Копия требования к Ответчику.
3. Копия документов, подтверждающих обстоятельства дела.
4. Копия квитанции об оплате госпошлины.
5. Копии искового заявления и прилагающихся к нему документов, которые у ответчика отсутствуют.
6. Расчет суммы исковых требований.
7. Копия свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.
__________________________/_____________________
(Ф.И.О.) (подпись)
"___"________ ___ г.