Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 23.12.2024 по 29.12.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

Исковое заявление заказчика в арбитражный суд о возмещении убытков, причиненных отказом заказчика от исполнения договора в связи с тем, что подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным

или поделиться

Исковое заявление заказчика в арбитражный суд о возмещении убытков, причиненных отказом заказчика от исполнения договора в связи с тем, что подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным

Изображение документа
Категории

Исковое заявление заказчика в арбитражный суд о возмещении убытков, причиненных отказом заказчика от исполнения договора в связи с тем, что подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным

 

В Арбитражный суд ____________________

Истец: _______________________________
(наименование или Ф.И.О.
предпринимателя-заказчика)
адрес: ______________________________,
______________________________________
(для предпринимателя: дата и место
рождения, место работы или дата
и место государственной регистрации
в качестве предпринимателя)
телефон: __________, факс: __________,
адрес электронной почты: _____________

Представитель Истца: _________________
(данные с учетом ст. 59
Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации)
адрес: ______________________________,
телефон: __________, факс: __________,
адрес электронной почты: _____________

Ответчик: ____________________________
(наименование или Ф.И.О.
предпринимателя-подрядчика)
адрес: ______________________________,
телефон: __________, факс: __________,
адрес электронной почты: _____________

Цена иска: ________________ рублей  1
Госпошлина: _______________ рублей  2

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о возмещении убытков, причиненных отказом заказчика от исполнения договора в связи с тем, что подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным
Между Истцом (заказчиком) и Ответчиком (подрядчиком) был заключен договор подряда N _____ от "__"__________ ____ г., согласно которому Ответчик (подрядчик) обязался выполнить по заданию Истца (заказчика) следующую работу: __________________________________ и сдать ее результат Истцу (заказчику) в срок до "__"__________ ____ г., а Истец (заказчик) обязался принять результат работы и оплатить его в размере _____ (__________) рублей (далее - "Договор").
Согласно п. ____ Договора Ответчик выполняет указанную в Договоре работу в следующие сроки:
начало работ: _____________________________;
окончание работ: _____________________________;
промежуточные сроки: _____________________________.
Истцу стало известно, что Ответчик не приступил к выполнению работы в указанный в Договоре срок, что подтверждается ______________________________.
Вариант: Истцу стало известно, что выполнение работы идет настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным, что подтверждается ______________________________.

Таким образом, Истец был вынужден уведомить Ответчика об отказе от исполнения Договора, что подтверждается письмом от "__"__________ ____ г. N _____.
В результате вышеуказанных действий Ответчика Истец понес убытки в форме ________________________ в сумме _____ (__________) рублей, что подтверждается ________________________________.
В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии с п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
В п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.
Согласно п. 2 ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются.
В соответствии с п. 1 ст. 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.
Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Требование  Истца   от  "__"___________ ____ г. N ________ о возмещении
убытков    Ответчик    добровольно    не    удовлетворил,   сославшись   на
_______________________________________________ (или: осталось без ответа),
(мотивы отказа)
что подтверждается _______________________________________.
В связи с вышеизложенным и на основании ст. ст. 15, 309, п. 1 ст. 393, п. 3 ст. 450, п. 2 ст. 453, п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 4, 27, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

ПРОШУ:
обязать Ответчика возместить Истцу убытки в размере _____ (__________) рублей.

Приложения:
1. Копия Договора подряда от "__"__________ ____ г. N _____.
2. Копии документов, подтверждающих, что Ответчик своевременно не приступил к исполнению Договора (вариант: что выполнение работы идет настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным).
3. Расчет суммы исковых требований (расчет суммы убытков с подтверждающими документами).
4. Копия письменного уведомления от "__"__________ ____ г. N _____ об отказе Истца от исполнения Договора.
5. Копия требования Истца о возмещении убытков от "__"__________ ____ г. N _____.
6. Доказательства отказа Ответчика от удовлетворения требования Истца.
7. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление Ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.
8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
9. Доверенность представителя от "__"__________ ____ г. N _____ (если исковое заявление подписывается представителем Истца).
10. Копия Свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя от "__"__________ ____ г. N _____.
11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства Истца и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.
12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства Ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых  3 .
13. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования.

"__"___________ ____ г.

Истец (представитель):

_____________/____________________________/
(подпись)             (Ф.И.О.)


1 Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 103 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой суммы.
2 Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.
3 Разъяснения, касающиеся документов, которые могут быть представлены в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, см. в п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2020 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2020 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации".
Согласно п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.
 

 

Ячейка бибилиотеки документов

1807 — ячейка

Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов

Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео

Рекомендуем документыИсковое заявление заказчика в арбитражный суд о возмещении подрядчиком затрат на устранение недостатков в работе подрядчика третьими лицами и возмещении убытковИсковое заявление заказчика в арбитражный суд о возмещении подрядчиком, выполнившим работу заново, убытков, причиненных просрочкой исполненияИсковое заявление заказчика в арбитражный суд о возмещении подрядчиком, выполнившим работу заново, убытков, причиненных просрочкой исполнения работИсковое заявление заказчика в арбитражный суд о возмещении своих расходов на устранение недостатков работы, за которые отвечает подрядчик, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подрядаИсковое заявление заказчика в арбитражный суд о возмещении своих расходов на устранение недостатков услуг, за которые отвечает исполнитель, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре возмездного оказания услугИсковое заявление заказчика в арбитражный суд о возмещении убытков, причиненных отказом заказчика от исполнения договора в связи с тем, что подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможнымИсковое заявление заказчика в арбитражный суд о возмещении убытков, причиненных отказом от исполнения договора в связи с тем, что отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимымиИсковое заявление заказчика в арбитражный суд о возмещении ущерба, причиненного несохранностью подрядчиком предоставленных заказчиком материаловИсковое заявление заказчика в арбитражный суд о передаче ему подрядчиком результата незавершенной работыИсковое заявление заказчика в арбитражный суд о передаче подрядчиком результата незавершенной работыИсковое заявление заказчика в арбитражный суд о признании договора возмездного оказания услуг заключенным и обязании исполнителя оказать услуги согласно данному договору