Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 08.06.2009.

                                 В ________________________ Арбитражный суд

                                 г. _______________________________________

                                 истец: ___________________________________

                                                   (наименование)

                                 адрес: __________________________________,

                                 телефон: ___________, E-mail ____________.

                                 ответчик: ________________________________

                                                    (наименование)

                                 адрес: __________________________________,

                                 телефон: ___________, E-mail ____________.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании штрафных санкций за нарушение

конечного срока выполнения работ по договору

строительного подряда

Договором строительного подряда N ___ от "___"_______ ___ г. я и ответчик согласовали начальный и конечный сроки выполнения работы по строительству (реконструкции, ремонту) объекта по адресу: _________________________________, в том числе:

начальный срок - "___"_________ ____ г.,

конечный срок - "___"_________ ____ г.

Указанные сроки выполнения работы не изменялись. Я как заказчик создал ответчику необходимые условия для выполнения работ, а именно: _______________________________________________________.

Ответчик нарушил конечный срок выполнения строительных работ на ____ дней, что подтверждается _____________________________________________.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункту ___ договора N ___ ответчик несет ответственность за нарушение конечного срока выполнения работы в форме штрафа ________ (_________) рублей за каждый день просрочки.

"___"_________ ____ г. я потребовал от ответчика уплаты штрафа в сумме _____(________) рублей в срок до "___"__________ ____ г.

    Ответчик мои требования добровольно не исполнил, сославшись на ________

__________________________________________________________________________.

                             (причины отказа)

На основании изложенного, руководствуясь статьями 708, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

взыскать с ответчика в мою пользу штраф в сумме ______ (_______) рублей за нарушение конечного срока выполнения строительных работ на объекте по адресу: _____________________________________________.

Приложения:

- копия договора строительного подряда от "___"_______ ____ г. N ____;

- документ о просрочке конечного срока выполнения работ;

- копия требования об уплате штрафа от "__"__________ ____ г.;

- документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (квитанция);

- документы, подтверждающие направление искового заявления ответчику;

- копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления;

- документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен договором;

- иные письменные доказательства по делу: ___________________________.

Подлинники документов, приложенных в копиях, будут представлены в судебном заседании.

    Истец (представитель) __________________

                              (подпись)

    "___"_________ ____ г.