Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 08.06.2009.

                                   В ______________________ Арбитражный суд

                                   г. _____________________________________

                                   истец: _________________________________

                                                    (наименование)

                                   адрес: ________________________________,

                                   телефон: ___________, E-mail __________.

                                   ответчик: ______________________________

                                                    (наименование)

                                   адрес: ________________________________,

                                   телефон: ___________, E-mail __________.

                             ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

                 о взыскании штрафных санкций за нарушение

                      сроков начала работ по договору

                           строительного подряда

    Договором строительного подряда N _____ от "___"___________ ____ г. я и

ответчик  согласовали  начальный  и  конечный  сроки  выполнения  работы по

строительству (реконструкции, ремонту) объекта по адресу: _________________

_____________________________________________________________, в том числе:

    начальный срок - "___"_________ ____ г.,

    конечный срок - "___"_________ ____ г.

    Указанные  сроки выполнения работы не изменялись. Я как заказчик создал

ответчику    необходимые   условия   для   начала   выполнения   работ,   а

именно __________.

    Ответчик  нарушил  начальный срок выполнения строительных работ на ____

дней, что подтверждается _________________________________________________.

                                (обстоятельства, доказательства)

    Согласно  пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации

и пункту ____ договора N ______ ответчик несет ответственность за нарушение

начального срока выполнения работы в форме штрафа ________ (______________)

рублей за каждый день просрочки.

    "___"__________ ____ г. я потребовал от ответчика уплаты штрафа в сумме

________ (_________________) рублей в срок до "___"_________ ____ г.

    Ответчик мои требования добровольно не исполнил, сославшись на ________

__________________________________________________________________________.

                             (причины отказа)

    На основании изложенного, руководствуясь статьями 708, 740 Гражданского

кодекса Российской Федерации,

                                  ПРОШУ:

    взыскать с ответчика в мою пользу штраф в сумме ______ (_______) рублей

за  нарушение на ___ дней начального срока выполнения строительных работ на

объекте по адресу: _____________________________________________.

    Приложения:

    - копия договора строительного подряда от "___"________ ____ г. N ____;

    - документ о просрочке начального срока выполнения работ;

    - копия требования об уплате штрафа от "__"_________ ____ г.;

    - документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (квитанция);

    - документы, подтверждающие направление искового заявления ответчику;

    - копии   свидетельства   о   государственной  регистрации  в  качестве

юридического лица или индивидуального предпринимателя;

    - доверенность   или   иные  документы,  подтверждающие  полномочия  на

подписание искового заявления;

    - документы,  подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного

досудебного порядка, если он предусмотрен договором;

    - иные письменные доказательства по делу: ___________________________.

    Подлинники  документов,  приложенных  в  копиях,  будут  представлены в

судебном заседании.

    Истец (представитель) __________________

                              (подпись)

    "___"_________ ____ г.