dogovor-tollinga
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 03.07.2009.
Договор толлинга N ________
(договор на переработку нефти)
г. ___________ "___"_________ ____ г.
_______________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик" (зарегистрирован и действует на основании законов РФ), в лице _______________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и _______________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик" (зарегистрирован и действует по законам ____________), в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется произвести на своих производственных мощностях
и своими силами ___________________________________________________________
(вид, наименования, марки нефтепродуктов)
(далее - нефтепродукты) в количестве _________ тонн, также именуемые в
дальнейшем "результат работ", используя сырье и материалы Заказчика,
указанные в п. 1.2 настоящего Договора, не принимая их в свою
собственность, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
1.2. Для выполнения работ по настоящему Договору Заказчик обязуется по накладной по форме N М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а, предоставить Подрядчику сырье и материалы, указанные в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
При поступлении сырья и материалов Подрядчик оформляет приходный ордер по форме N М-4 и указывает, что сырье поступило на давальческих условиях.
1.3. Сырье и материалы, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, предоставляются Заказчиком Подрядчику исключительно для целей выполнения настоящего Договора.
1.4. После окончания выполнения работ готовые нефтепродукты передаются Заказчику по акту приемки-передачи и накладной.
1.5. Подрядчик представляет Заказчику отчет об использовании сырья и материалов. Излишек сырья и материалов возвращается Заказчику.
1.6. Технологические потери допустимы в пределах, установленных действующим законодательством.
Если в процессе работы образуются отходы, то они возвращаются Заказчику.
1.7. Подрядчик хранит готовые нефтепродукты на своем складе после приемки их Заказчиком в течение _____ дней. В случае просрочки получения принятых Заказчиком готовых нефтепродуктов оплата за их хранение составляет _______ (_________) руб., в том числе НДС - _______ (_________) руб.
1.8. Готовые нефтепродукты, не принятые Заказчиком свыше ____ дней, могут быть реализованы Подрядчиком иным лицам в порядке, установленном законодательством.
2. КАЧЕСТВО
2.1. Качество и технические характеристики результата работ должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.
Дополнительные требования по качеству: ________________________.
2.2. Качество предоставляемых Заказчиком сырья и материалов должно соответствовать требованиям законодательства.
2.3. В течение ____ дней с момента получения Заказчиком уведомления о наличии на складе Подрядчика готовых для передачи нефтепродуктов Заказчик вправе произвести осмотр и тестирование нефтепродуктов. По результатам осмотра и тестирования Сторонами составляется соответствующий акт.
3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Цена результата работ по настоящему Договору составляет _______ (_________) рублей за одну тонну готовых нефтепродуктов, в том числе НДС - __% (______ руб.);
цена договора включает в себя _________________ и составляет _______ (_________) рублей.
3.2. Цена остается твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора.
3.3. Оплата осуществляется по окончании работ в течение _____ банковских дней после получения Заказчиком счета от Подрядчика.
3.4. Оплата производится в рублях путем перевода указанной в п. 3.1 Договора суммы денежных средств на счет Подрядчика.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ,
ГОТОВЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ
4.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику необходимые сырье и материалы для осуществления им работ по настоящему Договору в течение ______ дней после подписания Договора.
4.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Договору и передать Заказчику результаты работ в срок не позднее ___________ дней с даты подписания настоящего Договора. При этом Подрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление о возможности получения результата работ и выставить счет Заказчику в срок не позднее ____ дней с даты подписания Договора.
4.3. Заказчик вправе принять готовые нефтепродукты на складе Подрядчика, расположенном по адресу: ______________, после получения уведомления и счета от Подрядчика согласно п. 4.2 Договора и оплаты причитающихся Подрядчику денежных средств.
4.4. Датой передачи результата работ считается дата получения готовых нефтепродуктов на складе Подрядчика, которая определяется датой подписания Сторонами акта приема-передачи и накладной.
5. ТАРА
5.1. Тара поставляемых Заказчиком сырья и материалов должна обеспечивать их сохранность.
5.2. Тара для поставляемых Исполнителем готовых нефтепродуктов предоставляется Заказчиком и должна обеспечивать их сохранность.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Подрядчик несет ответственность за нарушение срока выполнения работ и передачи результата Заказчику (п. 4.2 Договора) в размере ____% от стоимости каждой тонны готовых нефтепродуктов (п. 3.1 Договора) за каждый день такой просрочки.
6.2. В случае утраты или повреждения Подрядчиком сырья и/или материалов Заказчика Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость утраченных или поврежденных сырья и/или материалов по ценам, указанным в Приложении N 1.
6.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
6.4. Заказчик с момента получения счета от Подрядчика несет ответственность за нарушение сроков, установленных п. 3.3 Договора, в размере ___% от стоимости каждой тонны готовых нефтепродуктов (п. 3.1 Договора) за каждый день такой просрочки.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в результате исполнения настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд ____________. Применимым правом является право Российской Федерации.
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, эмбарго, возникших во время действия настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.
8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.
8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при условии, если они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
10.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
10.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
10.4. Текст и условия настоящего Договора являются конфиденциальными.
10.5. Настоящий Договор подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон Договора.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Заказчик: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик: Заказчик:
____________/______________ ______________/_______________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П. М.П.
"___"___________ ____ г. "___"___________ ____ г.