Договор толлинга (переработки углеводородного сырья)

Договор толлинга N ________ (переработки углеводородного сырья)
г. ___________                                       "___"_________ ____ г.

__________________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик",
(наименование юридического лица)
в лице ___________________, действующ___ на основании ____________________,
(должность, Ф.И.О.)                             (Устава, положения,
доверенности)
лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов N ________
от "__"_________ ___ г., с одной стороны, и ______________________________,
(наименование юридического лица)
именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________, действующ___
(должность, Ф.И.О.)
на основании ____________________________________, с другой стороны, вместе
(Устава, положения, доверенности)
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работу по переработке углеводородного сырья, принадлежащего Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в виде следующей готовой продукции: _______________.
1.2. Требования Заказчика к результату работ:
1.2.1. Норма выхода полученной продукции: _____________________.
1.2.2. Стандарты и технические характеристики полученной продукции: _____________________________________________.
1.2.3. Качество полученной продукции должно отвечать следующим требованиям: _____________________________________________.
1.3. Право собственности на готовую продукцию и отходы, полученные в результате переработки углеводородного сырья, принадлежит Заказчику.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Не позднее ________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику углеводородное сырье по накладной по форме N М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а.
2.1.2. Требования к качеству углеводородного сырья, предоставляемого Заказчиком: ______________________________________________.
2.1.3. В случае получения от Подрядчика уведомления о несоответствии качества предоставленного углеводородного сырья условиям, установленным п. 1.2 настоящего Договора, произвести замену сырья в срок ________ с момента получения уведомления.
2.1.4. Не позднее _________ с момента получения уведомления Подрядчика о готовности результата работ к передаче осмотреть результат работ и принять по акту выполненных работ (Приложение N ___ к настоящему Договору).
2.1.5. Оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором.
2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. При поступлении углеводородного сырья оформить приходный ордер по форме N М-4 с указанием того, что сырье поступило на давальческих условиях.
2.2.2. Приступить к выполнению работ не позднее ___________ с момента поступления от Заказчика углеводородного сырья.
2.2.3. Выполнить работы по переработке углеводородного сырья в срок ______________ с момента начала работ.
2.2.4. По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, сообщить об этом Заказчику по факсу N _________ или электронной почте _________ (в последнем случае Стороны согласовывают дату приема-передачи результата работ).
2.2.5. Не позднее "___"_______ ____ г. или, в случае досрочного выполнения работ, в день, согласованный Сторонами для приема-передачи, передать Заказчику готовую продукцию и отходы, полученные при переработке сырья по накладной по форме N МХ-18, утвержденной Постановлением Росстата от 09.08.1999 N 66, а также предоставить Заказчику в указанный срок следующие документы:
- сертификат по качеству готовой продукции;
- акт выполненных работ (Приложение N ___ к настоящему Договору);
- отчет об использовании углеводородного сырья (Приложение N __ к настоящему Договору).

3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Цена работ по настоящему Договору включает в себя вознаграждение Подрядчика и компенсацию его издержек и составляет ______ (_________) рублей, в том числе НДС - __% (______ руб.).
3.2. Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригинал счета и счет-фактуру в срок __________ с момента _______________.
3.3. Заказчик обязан оплатить выполненные работы Подрядчика в течение _____ банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика.
3.4. Оплата производится в рублях в следующем порядке: _______________.

4. ТАРА
4.1. Требования к таре поставляемого Заказчиком углеводородного сырья: ______________.
4.2. Требования к таре готовой продукции и отходов, предоставляемых Подрядчиком: ____________________________________.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ___ руб. за каждый день такой просрочки.
5.2. Распределение рисков:
5.2.1. Риск необратимой порчи или повреждения углеводородного сырья до передачи его Подрядчику несет Заказчик.
5.2.2. Риск необратимой порчи или повреждения готовой продукции до приемки Заказчиком несет Подрядчик.
5.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты счета Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. От Подрядчика, выполнившего работу с отступлениями от условий настоящего Договора, которые ухудшили результат работ или сделали его непригодным для использования по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездно устранить недостатки в срок ____________ с момента их обнаружения Заказчиком;
- снизить цену в следующем порядке _____________ на следующих условиях ____________.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в результате исполнения настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд ____________.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано непредвиденными обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: наводнением, пожаром, землетрясением, военными действиями, блокадой, вступлением в силу актов государственных органов, запрещающих деятельность Сторон по настоящему Договору, а также эмбарго.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, Сторона обязана известить о них в письменном виде контрагента в срок ______________.
7.3. Если наступившие форс-мажорные обстоятельства и/или их последствия продолжают влиять на исполнение настоящего Договора более ____________, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
9.2. Настоящий Договор выполнен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.3. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:
9.3.1. Накладная по форме N М-15 (Приложение N ___).
9.3.2. Приходный ордер по форме N М-4 (Приложение N ___).
9.3.3. Накладная по форме N МХ-18 (Приложение N ___).
9.3.4. Сертификат по качеству готовой продукции (Приложение N ___).
9.3.5. Акт выполненных работ (Приложение N ___).
9.3.6. Отчет об использовании углеводородного сырья (Приложение N ___).

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик: _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Заказчик: ______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик:                              Заказчик:

___________/___________________         ___________/___________________
(подпись)  (должность, Ф.И.О.)          (подпись)  (должность, Ф.И.О.)

М.П.                                    М.П.

"___"___________ ____ г.                "___"___________ ____ г.