Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 08.07.2009.

ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____

на ремонт судна

г. _________________ "___"__________ ____ г.

________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и __________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________, действующ___ на основании __________, с другой стороны, заключили настоящий Договор на следующих условиях.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Судно - Название судна _________________. Флаг судна _______________.

Позывные судна _________. Вместимость: чистая _______ валовая _________.

Год постройки судна ______________. Место постройки ___________________.

Осадки судна: нос _____ м ______ футов, корма ______ м _____ футов.

Водоизмещение на действующую осадку ____________ тонн.

2. Информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, касающихся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов, независимо от формы их представления.

3. Конфиденциальная информация - зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать, доступ к которой (публикация) ограничивается в соответствии с Договором или соглашением.

4. Гарантийный срок - период эксплуатации, до окончания которого Подрядчик работ (изготовления, ремонта, технического обслуживания) гарантирует сохранение значений технико-эксплуатационных характеристик судна (судовой техники) на уровне установленных требований при условии соблюдения правил эксплуатации.

5. Инспекторский осмотр судна - проверка содержания судна специалистами судовладельца.

6. Ремонт судна - элемент технической эксплуатации, выполняемый для восстановления исправного технического состояния и установленных технико-эксплуатационных характеристик.

7. Техническое использование - эксплуатация судна, судовых технических средств, систем и устройств в соответствии с их технико-эксплуатационными характеристиками, выполняемыми судовым экипажем.

8. Эксплуатационная готовность - состояние судна, при котором судовая техника находится в работоспособном состоянии, судно укомплектовано экипажем и имеет на борту необходимое снабжение и необходимые документы.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонт Судна, в дальнейшем - работа, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2. Подрядчик выполняет работу своими силами, своими субподрядчиками, своими материалами и средствами в полном объеме и в соответствии с Техническими требованиями (или на основе согласованных ремонтных ведомостей), которые прилагаются к Договору (Приложение N 1) и являются его неотъемлемой частью.

1.3. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика (иное может быть предусмотрено Договором).

2. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ДОГОВОРА

2.1. Датой вступления в силу Договора считается дата, когда выполнены следующие условия:

а) Договор заверен имеющими силу подписями Подрядчика и Заказчика;

б) получены все разрешения, согласия, лицензии или одобрения, по мере надобности требуемые в соответствии с законами Российской Федерации;

в) Подрядчик получил 1-й взнос согласно п. 5.1 Договора.

3. КОНТРОЛЬ

3.1. Работа должна быть выполнена в соответствии с правилами технического наблюдения за ремонтом судов под наблюдением __________ Регистра.

3.2. Договор о техническом наблюдении заключается инспекцией с Подрядчиком (или Заказчиком).

3.3. Для своевременного решения технических вопросов, наблюдения и контроля за ходом и качеством работы, а также для участия в проводимых испытаниях Заказчик должен разместить своих уполномоченных представителей на верфи Подрядчика.

3.4. Представители Заказчика имеют право отказываться от приема тех деталей, материалов и работ, которые не соответствуют условиям Договора, положениям и/или условиям Технических требований.

3.5. Подрядчик обязан выполнить без дополнительной оплаты и без любого продления времени работы все требования представителей Заказчика по исправлению любых дефектов и недостатков в результате незавершенной работы или использования нестандартных материалов и материалов, которые не удовлетворяют Техническим требованиям.

4. ЦЕНА

4.1. Цена работы составляет _________ (__________________) рублей.

4.2. В цену включаются стоимость выполняемых работ, а также расходы, связанные с буксировкой/лоцманской проводкой Судна в и вне верфи Подрядчика, включая постановку в сухой док (на верфи), швартовые операции, сдаточные испытания и другие расходы согласно Техническим требованиям (или ремонтной ведомости).

4.3. В цену не включаются расходы, связанные с обеспечением безопасности Судна, его обслуживанием, а также расходы по Договору технического наблюдения за работами.

4.4. Если Заказчик потребует выполнения дополнительной работы, не предусмотренной ремонтной ведомостью, то стоимость такой дополнительной работы должна быть взаимно согласована и являться предметом соответствующего дополнения к Договору (в этом же дополнении должен содержаться список дополнительных работ).

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

    5.1. Оплата производится Заказчиком в соответствии с Договором в рублях

(или: в _______________________________). Суммы  в  счет уплаты по Договору

              (название валюты)

переводятся на банковский счет Подрядчика N _______________________________

в банке ___________________________________________________________________

                         (название и местонахождение банка)

по следующей схеме:

    - ____% на дату вступления в силу Договора;

    - ____% на дату сдачи Судна Заказчиком Подрядчику для выполнения работ;

    - ____% на дату приемки готового Судна Заказчиком по акту.

    Любая  сумма, подлежащая оплате Подрядчику в силу Договора, должна быть

оплачена без каких-либо издержек для Подрядчика.

    5.2.  Любая  задержка  оплаты  Подрядчику автоматически продлевает дату

завершения работ на период, равный периоду задержки оплаты.

6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

6.1. Сроки исчисляются с момента передачи Судна Заказчиком на судоверфь Подрядчика при условии, что Заказчик должным образом исполнит свои обязательства согласно Договору, в том числе:

1) своевременное прибытие Судна на верфь Подрядчика, как предусмотрено в Договоре и в Технических требованиях, в чистом и дегазованном виде и во всех отношениях готового к проведению работ. Прибытие оформляется Актом приемки судна в ремонт (Приложение N 2);

2) своевременная и правильная оплата договорной цены.

6.2. Сроки выполнения работы:

начальный: __________________,

промежуточный: ____________,

конечный: ___________________.

6.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (иное может быть предусмотрено Договором). Последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного и промежуточного сроков выполнения работы.

6.4. Указанные начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях _______________________________________ в следующем порядке: _______________________________________________________.

6.5. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

6.6. Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в п. 6.5, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

6.7. В случае изменений согласно п. 9.2 Договора дата завершения будет изменяться соответственно.

6.8. После успешного завершения работы и после исправления любых найденных дефектов представители Заказчика и Подрядчика должны составить Акт приемки готового судна согласно Приложению N 3 к Договору.

7. ШТРАФ

7.1. В случае несоблюдения срока окончания текущего ремонта, как изложено в параграфах п. 4 настоящего Договора, за исключением форс-мажорных обстоятельств, Подрядчик должен оплатить Заказчику штраф в размере ___% от суммы невыполненного объема ремонта за каждый день задержки Судна в ремонте против договорного срока.

7.2. В случае просрочки платежей, а также необоснованного отказа от производства платежей Заказчик оплачивает пеню в размере ___% от неоплаченных сумм за каждый просроченный день.

7.3. Требование об оплате штрафа за задержку в проведении ремонтных работ не дает права Подрядчику расторгнуть настоящий Договор или отказаться от выполнения его условий. Сумма штрафа должна удерживаться при окончательном платеже за ремонт Судна.

8. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАБОТАМИ

8.1. Для своевременного решения технических вопросов, наблюдения и контроля за ходом и качеством работы, а также для участия в проводимых испытаниях Заказчик должен обеспечить присутствие своих уполномоченных представителей на верфи Подрядчика.

8.2. Представители имеют право проверять качество выполняемой или уже выполненной по Договору работы Подрядчиком или его субподрядчиками, а также качество материалов, деталей и оборудования, и в случае их несоответствия техническим условиям Договора и Правилам Регистра представитель имеет право потребовать переделать выполненную работу или заменить материалы, детали и оборудование за счет Подрядчика.

8.3. Подрядчик обязан выполнить без дополнительной оплаты и без любого продления времени работы все требования представителей Заказчика по исправлению любых дефектов и недостатков в результате незавершенной работы или использования нестандартных материалов и материалов, которые не удовлетворяют Техническим требованиям.

8.4. Во время ремонта Подрядчик передает представителям Заказчика для проверки и осмотра любые отремонтированные и замененные узлы, приборы и оборудование.

8.5. Подрядчик сообщает представителям Заказчика в удобное время, но не позже чем за _____ дня до момента окончательной проверки или до момента, оговоренного для окончательной проверки оборудования в судовом свидетельстве, а также сообщает в удобное время Заказчику о подготовке к испытанию механизмов, приборов, систем и материалов на борту Судна.

Результаты испытания и данные измерений заносятся в акты испытаний и направляются на Судно в 3-х экземплярах.

8.6. В случае возникновения разногласий по техническим вопросам между представителями Заказчика и Подрядчика в каждом отдельном случае составляется протокол разногласий, подписанный обеими сторонами, который передается представителям Регистра, и для обеих сторон решение Регистра является обязательным.

8.7. В случае если представитель Заказчика не участвует в испытаниях отдельных частей оборудования или в процессе ходовых испытаний в порту и в море, несмотря на соответствующее извещение об испытаниях, указанные испытания проводятся Подрядчиком в присутствии представителя Регистра и результаты обязательны для обеих сторон.

9. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ

9.1. Заказчик имеет право исключить некоторые позиции из ремонтной ведомости и увеличить или уменьшить объем работ во время ремонта Судна. В случае если во время ремонта Заказчик потребует изменений в организации работ, чертежах, технических условиях и т.д., то есть таких изменений, которые не вызывают переделок уже выполненной работы или увеличения стоимости и при которых Подрядчик может завершить работу в договорной срок, такая работа должна выполняться Подрядчиком без увеличения стоимости работ и без продления срока Договора.

9.2. В случае необходимости, по просьбе Заказчика, Подрядчик может выполнить дополнительную работу в пределах ____% от стоимости работ за соответствующую дополнительную плату только после того, как сделана калькуляция и выявлена возможность осуществления работы в пределах срока Договора.

Такая работа оформляется соответствующим дополнением к Договору до истечения срока Договора.

9.3. Если во время ремонта Судна Заказчик обнаружит, что отпадает необходимость в выполнении части работы, предусмотренной в ремонтной ведомости, прилагаемой к Договору, то он может отменить заказ выполнения такой работы и соответственно известить Подрядчика в письменной форме и в надлежащее время. В этом случае стоимость ремонта Судна должна быть уменьшена на стоимость работ, проведение которых не потребовалось.

9.4. Если Заказчик или Подрядчик требует выполнения дополнительных работ, не предусмотренных в Технических требованиях, то стоимость таких работ должна быть оформлена в соответствии с Протоколом изменений объема работ (Приложение N 4 к Договору) до принятия изменений работ. Упомянутое Приложение N 4 должно сопровождаться списком дополнительных работ и упущений. Подрядчик должен иметь право требовать дополнительного времени, необходимого для окончания работ, если объем работ или поставки необходимого оборудования для дополнительных работ указывает на необходимость дополнительного времени. Такое дополнительное время должно быть взаимно согласовано и должно официально регистрироваться в параграфе 4 Приложения N 4 к Договору.

10. ИСПЫТАНИЯ

10.1. По окончании ремонта и до начала приемочных испытаний Подрядчик обеспечивает Судно чертежами, инструкциями, диаграммами и другой документацией в соответствии с настоящим Договором и требованиями Регистра.

10.2. Для проверки качества выполненной работы, а также для получения свидетельства Регистра Подрядчик проводит согласно Техническим требованиям испытания и проверки по согласованной между сторонами программе при участии представителей Заказчика и инспекторов Регистра.

Подрядчик информирует представителей Заказчика о предстоящих предварительных испытаниях и проверках не позднее чем за ___ день.

10.3. Во время испытаний или по их окончании Подрядчик обязан по требованию Заказчика вскрыть или разобрать любое отремонтированное или обновленное оборудование или механизм и представить их для осмотра.

10.4. Если во время программы испытаний обнаружатся дефекты в отремонтированных или обновленных механизмах, материалах или оборудовании, Подрядчик должен без продления оговоренного срока и за свой счет устранить эти дефекты и, где необходимо, провести повторные испытания за свой счет.

10.5. В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по техническим вопросам такие разногласия должны разрешаться представителем Регистра.

10.6. В случае если в процессе приемочных ходовых испытаний на Судне обнаруживаются дефекты в выполненной Подрядчиком работе, в связи с чем Судно возвратится на судоремонтный завод Подрядчика, последний обязан возместить все расходы, понесенные Заказчиком при выходе Судна в плавание.

10.7. По окончании приемочных испытаний и после устранения всех дефектов в отремонтированном или вновь установленном оборудовании представители Заказчика и Подрядчика составляют акт приемки Судна из ремонта.

10.8. Акт приемки Судна из ремонта составляется в 3-х экземплярах (один экземпляр - для Судна).

10.9. В случае если на борту Судна установлено новое оборудование, Подрядчик выдает экипажу инструкцию по обслуживанию и уходу за таким оборудованием.

11. ГАРАНТИИ

11.1. Гарантийный срок для завершенных ремонтных работ составляет _______ месяцев, в том числе для вновь установленного оборудования и материалов, со дня подписания акта приемки Судна из ремонта.

11.2. Подрядчик отвечает в течение гарантийного срока за качество выполненного ремонта качество материалов, использованных для ремонта и за качество установленного оборудования.

11.3. В случае если в течение гарантийного срока и при нормальных условиях эксплуатации выявляются дефекты из-за плохого качества работы или плохого качества материалов и оборудования, Подрядчик обязан за свой счет и независимо от того, могли ли быть выявлены эти дефекты или нет во время испытаний, устранить такие дефекты или заменить неисправное оборудование. В этом случае понимается, что вновь установленное или отремонтированное оборудование, замененное или отремонтированное во время гарантийного срока, попадает под дальнейшую гарантию со дня замены или ремонта.

11.4. Заказчик имеет право в течение гарантийного срока вернуть Судно на верфи Подрядчика для ремонтных работ и устранения дефектов, повреждений или недостатков, а Подрядчик обязан произвести необходимый ремонт бесплатно или заменить неисправные детали, оборудование или материалы за свой счет. Кроме того, Подрядчик должен заплатить Заказчику неустойку, согласно настоящему Договору, за каждый день девиации Судна и/или вывода его из эксплуатации из-за дефектов, которые нужно устранить по гарантии. В случае если Заказчик сочтет невозможным направить Судно на завод Подрядчика в силу его расположения или состояния и/или если обнаруженные дефекты не могут быть устранены путем замены оборудования и деталей, представленных Подрядчиком, Заказчик имеет право разместить заказ на ремонт указанных дефектов у другой компании по своему усмотрению и за счет Подрядчика. В этом случае оплата стоимости ремонта производится Подрядчиком в сумме обычных понесенных расходов на основе счетов и ведомостей на выполненную работу.

11.5. Все претензии должны соответствовать установленной форме. Эта форма должна содержать подробное описание дефекта, причины и время его обнаружения и, где возможно, фотографии, отчеты и т.д. Претензия удостоверяется Регистром или независимым Сюрвейером.

11.6. Подрядчик выдает свидетельство о гарантии в отношении отремонтированного Судна.

11.7. Гарантия не покрывает обычный износ материалов и оборудования.

11.8. В случае если Судно, на котором нужно устранить дефект, будет выведено из эксплуатации более чем на ______ дней, гарантийный срок должен быть продлен на то время, в течение которого Судно не эксплуатировалось.

12. РИСК, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СТРАХОВАНИЕ

12.1. Подрядчик должен, пока Судно находится на верфи Подрядчика до завершения работ, застраховаться и получить страхование переходного риска, которое покрывает: работу, которая включает, но не ограничивается этим, все имущество, предназначенное для производства работ, и/или Судно со всеми материалами, машинами, оборудованием, полуфабрикатами, проводимыми работами, чертежами, планами, техническими требованиями, образцами для производства переоборудования, независимо от того, находятся ли они на верфи Подрядчика или на территории поставщика или субподрядчика, или на пути к этим местам. Страхование должно быть принято на общих основаниях с учетом переоборудования судов. Заказчик должен на всю продолжительность Договора до завершения работы или до отхода из верфи Подрядчика, что будет раньше, застраховаться и получить страховой полис, который покрывает следующее:

- корпус, машины, принадлежности Судна;

- риск, связанный с защитой и гарантией от убытков Судна.

12.2. Все агенты Заказчика, экипаж, служащие, обслуживающий персонал, представители Заказчика, поставщики и/или субподрядчики находятся на Судне и/или на верфи Подрядчика на собственный риск Заказчика и за счет Заказчика.

12.3. Заказчик должен строго соблюдать и твердо придерживаться законов и инструкций, выпущенных властями и/или Подрядчиком, включая (но не ограничиваясь этим) законы Российской Федерации и инструкции относительно безопасности и охраны окружающей среды, применимые на верфи Подрядчика.

12.4. Заказчик обеспечивает чтобы его агенты, экипаж, служащие, обслуживающий персонал, представители, поставщики и/или подрядчики, иные чем Подрядчик и его субподрядчики, должны строго соблюдать и твердо придерживаться законов и инструкций, выпущенных властями и/или Подрядчиком, включая (но не ограничиваясь этим) законы и инструкции относительно безопасности и охраны окружающей среды, применимые в _______________ и/или на верфи Подрядчика.

12.5. Заказчик должен возмещать убытки и не подвергать Подрядчика опасностям нанесения любых потерь и/или повреждений, которые могут быть приписаны агентам Подрядчика, экипажу, служащим, обслуживающему персоналу, представителям, поставщикам и/или подрядчикам, иным чем Подрядчик и его субподрядчики, на время действия Договора.

12.6. Судно должно находиться и оставаться на риск, под ответственность и за счет Заказчика в течение всего периода независимо от того, находится ли оно на верфи Подрядчика или нет. Судно должно находиться под командой Заказчика и капитана. Заказчик должен обеспечить Судно экипажем и/или оборудованием для обеспечения оперативности Судна и исключения нанесения ущерба Судну в течение действия Договора до завершения работы или до отхода Судна из верфи Подрядчика, в зависимости от того, что позже.

12.7. Подрядчик не несет ответственности за потери и/или повреждения, за исключением случаев, если Подрядчик причиняет ущерб и/или повреждает умышленно или по крайней небрежности. В Договоре небрежность или умышленность действий Подрядчика означает небрежность или намерение работников Подрядчика и/или руководящих должностных лиц, отождествленных с Подрядчиком.

12.8. Ни в коем случае Подрядчик не будет нести ответственности за любую физическую и/или нефизическую потерю и/или повреждение, включая (но не ограничиваясь этим) потерю дохода, потерю Договора или потерю времени при управлении Судном, как бы они ни возникли, в связи с любыми ошибками в проекте Подрядчика и/или материалами и/или квалификацией.

12.9. Во всех случаях, в которых Подрядчик, несмотря на предыдущее условие (п. 12.8), обязан оплатить убытки, эта ответственность не должна превышать ____% от стоимости выполненной работы, как следствие которой или в связи с которой было вызвано повреждение или сумма __________________.

12.10. Заказчик должен обеспечить безопасность и возместить убытки Подрядчику, агентам, служащим, обслуживающему персоналу, представителям, поставщикам и/или субподрядчикам Подрядчика при предъявлении любого иска третьим лицом, включая агентов, команду, служащих, обслуживающий персонал, представителей, поставщиков и/или субподрядчиков Заказчика, в связи с исполнением Подрядчиком Договора, в случае и в пределах, когда такой иск отличается и/или превышает ответственность Подрядчика по отношению к Заказчику, как предусмотрено в Договоре.

13. СТАРЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

13.1. Все старое оборудование, аппараты и материалы, удаленные с Судна во время ремонта, должны оставаться собственностью Заказчика и могут передаваться Подрядчику в качестве частичной компенсации за ремонт Судна по согласованной сторонами цене.

14. ФОРС-МАЖОР

14.1. Непредвиденные обстоятельства, имеющие характер непреодолимой силы, например наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, которые находятся вне контроля Подрядчика, могут давать право Подрядчику соответственно увеличивать срок ремонтных работ на Судне при условии, что эти обстоятельства оказывают значительное влияние на окончание срока Договора. В этом случае Подрядчик должен тотчас же сообщить Заказчику в письменной форме о форс-мажорных обстоятельствах, но не позднее ____ с момента их наступления.

14.2. Отсутствие своевременного предупреждения о форс-мажоре лишает Подрядчика права предъявлять претензии по таким вопросам.

14.3. Доказательством наступления (и прекращения) форс-мажорных обстоятельств является соответствующее свидетельство компетентного органа.

14.4. Справки метеобюро не являются требуемым доказательством для продления срока ремонта.

14.5. Подрядчик также обязан информировать Заказчика в письменной форме в течение ______________ о прекращении форс-мажорного обстоятельства.

14.6. При продолжении форс-мажора в течение ____________ Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

15. АРБИТРАЖ

15.1. Все споры, возникшие по данному Договору, разрешаются в арбитражном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (в арбитражном суде _________), если стороны не пришли к взаимоприемлемому решению.

15.2. Применимое право - законодательство Российской Федерации.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Подрядчик определяет в качестве основной базы ремонта _____________, в т.ч. док (верфи) _______________, и обязуется обеспечить безопасную стоянку Судна на базе ремонта с учетом выполнения требований обязательных постановлений и действующих правил порта (базы).

16.2. При проведении работ на судах и береговых объектах Заказчика Подрядчик обязуется выполнять требования правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, действующих в _________________.

16.3. Привлечение на работу членов экипажа в сверхурочное время или в выходные дни Подрядчик должен согласовать с Заказчиком с оплатой за счет Подрядчика.

16.4. Подрядчик не вправе переуступать или передавать выполнение любой части настоящего Договора третьей стороне без письменного согласия Заказчика. Несоблюдение данного условия дает право Заказчику расторгнуть Договор, при этом все расходы возлагаются на Подрядчика.

16.5. Подрядчик может нанимать субподрядчиков для выполнения настоящего Договора с согласия Заказчика. Однако ответственность за качество работы, выполняемой субподрядчиками, и за поставляемое ими оборудование, а также за соблюдение всех других условий Договора возлагается на самого Подрядчика.

16.6. После оформления настоящего Договора вся предыдущая переписка и переговоры по данному делу не имеют силы.

16.7. В случае расхождений между Договором и Приложениями к нему текст Договора имеет преимущественное значение только при условии, что он составлен в письменной форме и подписан лицами, должным образом уполномоченными обеими сторонами.

16.8. Все сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением и оформлением настоящего Договора, возлагаются на Подрядчика, если иное не согласовано сторонами в письменной форме.

16.9. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах на русском языке, по экземпляру для каждой стороны, и оба имеют равную законную силу.

16.10. Все извещения должны оформляться в письменном виде и доставляться либо лично, либо отправляться по нижеуказанным адресам. Телексы считаются полученными, когда сторона отправила их, а факс считается полученным после подтверждения адресата. Соответствующие адреса сторон, номера телексов и факсов следуют ниже.

16.11. Заголовки в настоящем Договоре никоим образом не ограничивают применение его условий. Если какой-то пункт является недействительным или незаконным, то все остальное в Договоре должно сохранять свою силу без учета этого пункта.

16.12. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

17. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Заказчик: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    Подрядчик: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                              ПОДПИСИ СТОРОН:

     Заказчик:                                              Подрядчик:

____________________                                  _____________________

       М.П.                                                    М.П.