dogovor-na-izgotovlenie-produktsii-iz-davalcheskogo-syrya
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 20.07.2009.
ДОГОВОР N ____
на изготовление продукции из давальческого сырья
г. ______________ "___"_______ ____ г.
_________________________________ в лице _____________________________,
(наименование юридического лица) (Ф.И.О, должность)
действующ___ на основании _____________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",
(устава,
положения, доверенности)
с одной стороны, и _________________________________________________ в лице
(наименование юридического лица)
____________________, действующ___ на основании __________________________,
(Ф.И.О, должность) (устава, положения,
доверенности)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, совместно именуемые
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по изготовлению из сырья Заказчика и с использованием оборудования Подрядчика _____________________.
1.2. Работы выполняются из следующего сырья Заказчика:
1. __________________________ в количестве _______, цена ____________
2. __________________________ в количестве _______, цена ____________
3. __________________________ в количестве _______, цена ____________
1.2.1. Качество сырья Заказчика должно соответствовать _____________
1.2.2. Риск случайной гибели или порчи сырья Заказчика с момента передачи Подрядчику несет ________________________________ (Заказчик или Подрядчик).
1.2.3. В случае недоброкачественности предоставленного сырья Заказчик обязан произвести его замену в срок ___________________________ с момента уведомления его Подрядчиком.
1.2.4. Заказчик передает сырье Подрядчику в течение ________ с даты подписания настоящего Договора.
Другие условия передачи сырья Подрядчику: ___________________________.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику все Акты на выполненные работы.
2.1.3. Представить Заказчику в полном объеме исполнительную документацию.
2.1.4. Устранять все недоделки в течение времени, согласованного Сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее ___ дней с даты подписания Перечня доработок (именуемого в дальнейшем "Перечень").
2.1.5. Сдать выполненные работы Заказчику.
2.1.6. По окончании работ сдать остатки сырья Заказчику одновременно с передачей выполненной работы. Передача остатков сырья оформляется Сторонами Актом приема-передачи.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. До начала производства работ предоставить Подрядчику по накладной сырье в необходимом количестве.
2.2.2. Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ документацию.
2.2.3. Производить расчеты с Подрядчиком своевременно и в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.
2.2.5. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласно смете (Приложение N 1 к настоящему договору) составляет _________ (_____________________) рублей, в том числе НДС - ___________ (________________________) рублей.
3.2. Заказчик оплачивает аванс в размере _____% от стоимости работ, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, что составляет _____________ (_____________) рублей, в течение ____ дней с момента подписания настоящего Договора.
3.3. Заказчик выплачивает оставшиеся ____% от стоимости работ, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, что составляет _______________ (____________) рублей, в течение _____ дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.4. Расчеты производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет исполнителя.
3.5. Если в ходе выполнения настоящего Договора будет выявлена необходимость проведения дополнительных работ по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам, стоимость и сроки выполнения этих работ будут оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Подрядчик приступает к работе после получения сырья от Заказчика, а также поступления аванса на расчетный счет Подрядчика.
Датой начала работ является дата, на которую на расчетный счет Подрядчика поступил аванс, указанный в п. 3.2 настоящего Договора, а также получено сырье от Заказчика.
Подрядчик вправе не приступать к работе, если хотя бы одно из условий, предусмотренных п. 4.1, не выполнено.
4.2. Работы должны быть окончены не позднее "___"________ ____ г.
5. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. В течение _____ дней после фактического завершения работ представителями Сторон производится приемка выполненных работ. Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.
5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ, Заказчик передает Исполнителю в срок ____ дней перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения.
5.3. После устранения замечаний, указанных в перечне доработок, Подрядчик вновь передает Акт сдачи-приемки в порядке, предусмотренном п. 5.1 настоящего Договора.
6. ГАРАНТИИ
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему Договору в течение _____ месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии выполнения Заказчиком правил эксплуатации __________________________.
6.2. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.
8.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в _________________ арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.
10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
10.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: Подрядчик:
__________________________________ __________________________________
Юридический/Почтовый адрес: ______ Юридический/Почтовый адрес: ______
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
ИНН ___________, КПП _____________ ИНН __________, КПП ______________
р/с ____________________________ в р/с ____________________________ в
банке г. _________________________ банке г. _________________________
к/с ______________________________ к/с ______________________________
БИК ______________________________ БИК ______________________________
_______________/__________________ _______________/__________________
М.П. М.П.