Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков начала работ по договору строительного подряда (образец)

-----------
¦ ОБРАЗЕЦ ¦
-----------

В ______________________________ (наименование суда первой инстанции)
Истец: __________________________ (сведения об истце, указанные в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)
Ответчик: _______________________ (сведения об ответчике, указанные в п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска _______________________ (сумма в рублях, если иск подлежит оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков начала работ по договору строительного подряда
В соответствии с условиями договора строительного подряда, заключенного "___"___________ ____ г. между мною (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подрядчик обязан приступить к работам по возведению для моих личных нужд жилого дома ________________ _______ (характеристики объекта) не позднее "__"______ ___ г. (п. ___ договора).
Фактически ответчик приступил к выполнению строительных работ только "__"______ ____ г., т.е. просрочка составила _________ календарных дней.
В соответствии с п. ___ договора строительного подряда за нарушение начального срока выполнения работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере __% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
Мною в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении "___"__________ ____ г. было направлено предложение добровольно уплатить мне ___________ рублей (неустойка за _____ дней просрочки начала работ).
В письменном ответе от "___"__________ ____ г. ответчик мое требование не признал, сославшись на отсутствие у него материалов, необходимых для начала работ.
Однако возражения ответчика нельзя считать обоснованными, т.к. наличие у него материалов, необходимых для начала работ, по состоянию на "__"_____ ___ г. подтверждается _________________ (привести доказательства).
Таким образом, ответчик ненадлежащим образом исполнил свое обязательство начать работы в сроки, предусмотренные договором.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 708 ГК РФ,
прошу:
взыскать с ответчика в мою пользу подлежащую уплате неустойку за ____ дней просрочки начала строительных работ в размере _____________ рублей. Расчет неустойки прилагается.

Приложения:
1. Договор строительного подряда от "__"_____ ___ г. - на _ стр.;
2. Копия согласованного сторонами графика производства строительных работ - на ___ стр.;
3. Копия заказного письма от "__"______ ____ г. - на __ стр.;
4. Уведомление о вручении заказного письма - на __ стр.;
5. Ответ подрядчика от "___"________ ____ г.
6. Расчет подлежащей взысканию неустойки - на ___ стр.;
7. Документы, подтверждающие наличие у подрядчика материалов, необходимых для начала работ, - на ___ стр.;
8. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, - на ___ стр.;
9. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: "___"___________ ____ г.
Подпись истца



Источник - "Образцы исковых заявлений", "Издательство Тихомирова М.Ю."