Претензия об уплате штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту на выполнение городского заказа

Приложение N 3 к Регламенту взаимодействия Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы и государственных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Департамента, по претензионно-исковой работе (в ред. Распоряжения Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 31.08.2009 N 07-14-487/9)

На бланке Государственного заказчика

Генеральному директору
________________________
Наименование организации
Ф.И.О.

ПРЕТЕНЗИЯ

"__" _____________ 200__ г.   между     Государственным     учреждением
Департамента  капитального ремонта жилищного фонда по АО/ГУ "Жилкооперация"
(Государственный  заказчик) и __________________________ (Генподрядчик) был
заключен  Государственный контракт _______________ на выполнение городского
заказа по _______________________ в многоквартирном доме по адресу: _______
вид городского заказа
______________________________
Пунктом ____ Государственного контракта установлен срок окончания работ
на объекте - ________ По состоянию на "__" _____ 200_ года в соответствии с
Актом простоя от ___ работы _______________ (наименование этапов, подэтапов
работ) на данном объекте не ведутся/ведутся с просрочкой исполнения на ____
(______) дней.
Согласно п. _____________ Контракта за нарушение сроков выполнения работ
Генподрядчик уплачивает Государственному заказчику пеню в размере ________%
(______ процент) от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.
В соответствии со Справками о стоимости  выполненных  работ   и  затрат
(локальной сметой) сумма работ _____ (наименование этапов, подэтапов работ)
составляет _____ рублей ____ копейки (_____ рублей _____ копейки), с учетом
тендерного снижения (___%) составляет _____ рублей ____ копейки (___ рублей
______ копейки), без НДС 18% ______ составляет ______ рублей ______ копейки
(______ рублей ______ копейки).
Сумма работ по государственному контракту составляет _____ рублей _____
копеек (_______ рублей ________ копеек).
Соответственно сумма пени, подлежащая уплате _____________ за просрочку
выполнения обязательств, равна (расчет пени) ________ рубль _______ копейки
(______ рубль ______ копейки).
В соответствии с вышеизложенным  ГУ Департамента   капитального  ремонта
жилищного фонда города Москвы по АО (Государственный заказчик по Контракту)
просит Вас в десятидневный срок с момента   получения  настоящей  претензии
оплатить сумму пени в соответствии с п. __ Государственного контракта N ___
от "__" _______ 200__ г. в размере _____ рубль ______ копейки (______ рубль
_____ копейка).
В   случае   неуплаты   суммы   пени,  предусмотренной  Государственным
контрактом,  ГУ  Департамента  капитального  ремонта жилищного фонда города
Москвы  по АО будет вынуждено обратиться в Арбитражный суд города Москвы за
защитой  своих  прав и законных интересов в соответствии с п. 1 ст. 11, ст.
12 Гражданского кодекса РФ, ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ и
п. __ Государственного контракта N ___ от "__" ________ 200__ г.

Реквизиты: ______________________:

Директор                                                             Ф.И.О.

Главный бухгалтер                                                    Ф.И.О.



Источник - Распоряжение Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 30.03.2009 № 07-14-48/9 (с изменениями и дополнениями на 2010 год)