Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) о строительстве административного здания (с определением того, что включается в денежные средства, являющиеся вкладом товарища)

ДОГОВОР N ____ простого товарищества о строительстве административного здания (с определением того, что включается в денежные средства, являющиеся вкладом тьоварища)
г. _______________                                  "___"__________ ____ г.

__________________________, именуем__ в дальнейшем  "Товарищ-1", в лице
(наименование организации)
_________________________, действующего на основании _____________________,
(должность, Ф.И.О.)                                (Устава, доверенности)
_______________________________, именуем__ в дальнейшем "Товарищ-2", в лице
(наименование организации)
____________________, действующего на основании _________________________,
(должность, Ф.И.О.)                              (Устава, доверенности)
именуемые   в    дальнейшем    "Товарищи",   заключили  настоящий  Договор
о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Распорядительный документ - акт органа или должностного лица городской администрации, который в соответствии с действующим порядком является достаточным основанием для реализации тех или иных мероприятий в рамках инвестиционного проекта.
1.2. Заказчик - имеющая специальную лицензию организация, осуществляющая обеспечение проектирования и строительства объекта.
1.3. Общая площадь объекта - сумма площадей (полезных, общего пользования, чердачных), измеряемая по внутренним поверхностям стен.
1.4. Площадь общего пользования - общая площадь лестничных клеток, коридоров, входных холлов и т.п.
1.5. Площадь помещений инженерного назначения - общая площадь помещений для размещения инженерного оборудования и коммуникаций и помещений для размещения обслуживающего персонала.
1.6. Понятия и определения, перечисленные в настоящей статье, применяются в указанных значениях Сторонами независимо от того, употребляются ли они в единственном или множественном числе, написаны они заглавными или прописными буквами, за исключением случаев, когда в настоящем Договоре из смысла конкретной статьи или пункта прямо не вытекает иное значение.
1.7. Понятия и определения, не перечисленные в настоящей статье, применяются в значениях, указанных в нормативно-правовых и нормативно-технических актах, за исключением случаев, когда в настоящем Договоре из смысла конкретной статьи или пункта прямо не вытекает иное значение.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Товарищи обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица с целью строительства административного здания общей площадью ____ кв. м по адресу: ______________, в дальнейшем именуемого "Объект".  1
2.2. Строительство указанного выше административного здания (Объекта) осуществляется Товарищами без извлечения прибыли для удовлетворения собственных потребностей в офисных помещениях.
2.3. Строительство Объекта будет осуществляться на земельном участке площадью _____ кв. м, расположенном по указанному в п. 2.1 настоящего Договора адресу, находящемся в долгосрочной аренде сроком на ____ лет у Товарища-1 по договору аренды земельного участка N ____ от "___"______ ___ г. и ___________.
2.4. Товарищ-1 гарантирует, что указанный в п. 2.3 настоящего договора земельный участок на момент подписания настоящего Договора в споре и под арестом не состоит, не заложен, в субаренду не передан и не уступлен в любой иной форме и на любых правах, предусмотренных действующим законодательством РФ, не обременен какими-либо иными правами третьих лиц, за исключением прав арендодателя.

3. ВКЛАДЫ ТОВАРИЩЕЙ, ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО И ВЕДЕНИЕ ОБЩИХ ДЕЛ
3.1. Вкладом Товарища-1 по настоящему Договору является право аренды земельного участка, расположенного по адресу: ________________. Вклад Товарища-1 оценивается в размере ___% в общем имуществе Товарищей.
3.2. Вкладом Товарища-2 являются:
1) денежные средства, уплачиваемые им в порядке, предусмотренном настоящим договором, в том числе:
- денежные средства для непрерывного, полного и достаточного для своевременной (в соответствии с действующими нормами продолжительности строительства) сдачи Объекта в эксплуатацию, финансирования строительства Объекта в соответствии с планом финансирования, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора;
- денежные средства для своевременной оплаты в полном объеме услуг привлекаемого для строительства Объекта заказчика (в случае, если такой заказчик будет привлечен) на основании Договора с заказчиком;
- денежные средства для своевременной оплаты арендных платежей по Договору аренды земельного участка путем перечисления денежных средств на расчетный счет Товарища-1 в сроки, установленные Договором аренды;
- денежные средства для своевременной оплаты в полном объеме затрат Товарища-1 на арендные платежи по отдельно заключаемым по мере необходимости договорам краткосрочной аренды земельных участков для прокладки инженерных коммуникаций и иных нужд строительства путем перечисления денежных средств на расчетный счет Товарища-1 в сроки, устанавливаемые этими договорами аренды;
- денежные средства для своевременной оплаты в полном объеме за получение и/или продление технических условий для строительства Объекта на основании ___________;
- денежные средства для своевременной оплаты в полном объеме разработки и согласования рабочей документации на Объект, временных и постоянных инженерных сетей, авторского надзора, разрешения на строительство, получения ордеров на производство работ, прочих распорядительных документов и все другие затраты согласно утвержденному сводному сметному расчету стоимости строительства и действующим в _________ нормам и правилам осуществления и сопровождения строительства;
2) выполнение функций заказчика по строительству Объекта и внешних инженерных коммуникаций, если Товарищем-1 не будет привлечен иной заказчик;
3) выполнение функций генерального подрядчика или, при наличии письменного согласия Товарища-1, привлечение другого лица в качестве генерального подрядчика, договор с которым будет заключаться Товарищем-1.
Вклад Товарища-2 по настоящему Договору оценивается в _____% в общем имуществе Товарищей.
3.3. Внесенное Товарищем-1 право аренды используется Товарищами в общих интересах. Вклад Товарища-2, технико-экономическое обоснование строительства Объекта, внесенное Товарищем-1, а также построенный Объект признаются общей долевой собственностью Товарищей.
3.4. В период строительства не завершенный строительством Объект, материалы, конструкции, детали и т.д. находятся на общем балансе Товарищей. Ведение бухгалтерского учета общего имущества Товарищей по настоящему Договору осуществляет Товарищ-2.
3.5. Общие дела по настоящему Договору будут вести оба Товарища.
3.6. По окончании строительства Объекта все виды площадей в нем (полезные, общего пользования, помещения инженерного назначения) распределяются между Сторонами в соответствии с Приложением N 1 к настоящему Договору следующим образом:
3.6.1. ___% общей площади передается на праве собственности Товарищу-1.
3.6.2. ___% общей площади передается на праве собственности Товарищу-2.
3.7. Указанное в п. 3.6 настоящего Договора процентное соотношение не подлежит изменению в зависимости от фактических затрат Сторон на исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
3.8. В Приложении N 1 к настоящему Договору приведено предварительное распределение площадей между Сторонами, которое должно быть учтено при разработке рабочих чертежей для обеспечения:
а) изолированных входов в здание каждой из Сторон;
б) неразрывности технологических процессов, удобства обслуживания оборудования и инженерных коммуникаций, раздельного учета электроэнергии и коммунальных услуг;
в) оптимального закрепления зон благоустройства и оформления раздельных договорных отношений с ____________ (указать соответствующее учреждение).

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. Обязанности Товарища-1:
4.1.1. Предоставить вклад в общее имущество согласно п. 3.1 настоящего Договора в течение ___________ после его заключения.
4.1.2. При необходимости привлекать на основании Договора заказчика для строительства Объекта, осуществлять руководство и контроль за его деятельностью, оплачивать его услуги за счет денежных средств Товарища-2.
4.1.3. Своевременно уплачивать арендные платежи за счет денежных средств Товарища-2 по договору аренды земельного участка и отдельно заключаемым по мере необходимости договорам краткосрочной аренды земельных участков на период до ввода Объекта в эксплуатацию.
4.1.4. Совместно с Товарищем-2 участвовать в проведении рабочей и государственной комиссий по приемке законченного строительством Объекта.
4.1.5. Осуществлять в установленном действующим законодательством РФ порядке регистрацию настоящего Договора в компетентных государственных органах за счет средств Товарища-2.
4.2. Обязанности Товарища-2:
4.2.1. Осуществлять непрерывное и достаточное для своевременной (в соответствии с действующими нормами продолжительности строительства) сдачи Объекта в эксплуатацию финансирование инвестиционного проекта на условиях, указанных в п. 3.2 настоящего Договора.
Товарищ-2 обязуется в течение _____ с момента подписания настоящего Договора полностью исполнить свои обязательства по финансированию, строительству и сдаче Объекта в эксплуатацию.
4.2.2. Выполнять функции генерального подрядчика по строительству Объекта и внешних инженерных коммуникаций или, при наличии письменного согласия Товарища-1, привлекать другое лицо в качестве генерального подрядчика, договор с которым будет заключаться Товарищем-1. В случае возложения обязанностей генерального подрядчика на Товарища-2 Сторонами будет подписано дополнительное соглашение об условиях выполнения им этих обязанностей.
4.2.3. Совместно с Товарищем-1 участвовать в проведении рабочей и государственной комиссий по приемке законченного строительством Объекта.
4.3. Любая из Сторон имеет право своевременно и оперативно получать от другой Стороны информацию о ходе выполнения всех обязательств по настоящему Договору и осуществлять контроль за ходом их выполнения.
4.4. В отношении с третьими лицами полномочия каждой из Сторон совершать любые сделки от имени Сторон (в том числе перечисление денежных средств и передача иного имущества) во исполнение настоящего Договора должны подтверждаться доверенностью, выданной другой Стороной, и письменным согласием другой Стороны.
4.5. Сторона, желающая составить акт сдачи-приемки или выполнения обязательств по финансированию, а также иных обязательств по настоящему Договору либо любой другой документ, требующий согласования, передает другой Стороне проект такого акта с приложением соответствующих документов. Другая Сторона в течение _______ рабочих дней с момента получения проекта акта (документа) подписывает его или представляет другой Стороне письменный мотивированный отказ.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПЛОЩАДЕЙ
5.1. Не позднее _______ после проведения обмера здания БТИ Стороны фиксируют в протоколе, который является неотъемлемой частью настоящего Договора, уточненное распределение площадей Объекта, которое не должно противоречить процентному распределению данных площадей в соответствии с п. 3.6 настоящего Договора. В случае нарушения срока подписания данного протокола или отказа в подписании данного протокола все возможные, связанные с этой задержкой, дополнительные издержки (арендную плату, плату за коммунальные услуги и т.п.) обязана взять на себя виновная Сторона, по чьей инициативе вносятся изменения в ранее согласованное распределение площадей (Приложение N 2 к настоящему Договору).
5.2. Каждая Сторона, имеющая намерение каким-либо образом обременить свою долю в общем имуществе Сторон (залог, ипотека и т.д.), обязана получить письменное согласие на это другой Стороны.
5.3. После распределения площадей в построенном Объекте Стороны самостоятельно оформляют земельные отношения и права собственности на недвижимое имущество в установленном законодательством порядке.
5.4. В случае если одна из Сторон пожелает продать свою долю третьим лицам, другая Сторона вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора.
5.5. Стороны вправе по письменному согласию друг с другом уступить свои права по Договору третьему лицу полностью или частично при условии принятия последним условий и обязательств по настоящему Договору. При этом все дополнительные издержки, связанные с такими действиями (в том числе с задержкой в сроках строительства), принимает на себя Сторона - инициатор таких действий, а сумма этих издержек учитывается в уменьшение причитающейся Стороне - инициатору доли в незавершенном строительстве. При переуступке прав после завершения строительства Объекта доля каждой Стороны определяется согласно пунктам 3.6 и 5.1 настоящего Договора.
5.6. Права аренды на земельный участок площадью _____ кв. м, расположенный по адресу: _________________, после ввода Объекта в эксплуатацию переоформляются в установленном законодательством порядке в соответствии с дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора, или на одну из Сторон, или на каждую из Сторон по отдельности в процентном соотношении от выделенной в право собственности каждой из Сторон доли Объекта.
5.7. С момента ввода в эксплуатацию Объекта по настоящему Договору Стороны обязуются из собственных средств осуществлять арендные платежи за аренду указанного земельного участка площадью _______ кв. м в течение всего срока действия арендных правоотношений в следующем объеме: ____% всех арендных платежей за весь вышеуказанный земельный участок осуществляет за свой счет Товарищ-2 или лицо, которому Товарищ-2 передал или уступил свое право собственности на Объект; _____% всех арендных платежей за весь вышеуказанный земельный участок осуществляет за свой счет Товарищ-1 или лицо, которому Товарищ-1 передал или уступил свое право собственности на Объект.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны обязуются выполнять свои обязательства в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2. В случае нарушения Товарищем-2 сроков исполнения своих обязательств по настоящему Договору он уплачивает Товарищу-1 штраф в размере _______ за каждый день просрочки.
6.3. В случае нарушения Товарищем-2 сроков исполнения своих обязательств по настоящему Договору на срок _________ и более календарных дней Товарищ-1 приобретает право за счет собственных или привлеченных средств выполнить соответствующие действия по настоящему Договору. В таком случае доля Товарища-1 в Объекте подлежит пропорциональному увеличению, а доля Товарища-2 - соответственно уменьшению.
6.4. В случае нарушения срока, предусмотренного подп. 4.2.1 настоящего Договора, кроме штрафа, предусмотренного п. 6.2 настоящего Договора, Товарищ-2 обязуется уплатить Товарищу-1 штраф в размере __________ за каждый календарный месяц просрочки исполнения обязательств.
6.5. В случае нарушения Товарищем-1 сроков исполнения своих обязательств по настоящему Договору он уплачивает Товарищу-2 штраф в размере __________ за каждый день просрочки. Штраф уплачивается Товарищем-1 только при наличии его вины в нарушении сроков исполнения его обязательств по настоящему Договору.
6.6. Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают виновную Сторону от исполнения обязательств по Договору.
6.7. Стороны в обязательном и срочном порядке информируют друг друга о наступлении банкротства, судебном разбирательстве, аресте имущества, активов, банковских счетов, а также о других административных и правовых воздействиях на юридическое лицо каждой из Сторон.
6.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, военных действий и т.п., при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору. В этом случае срок исполнения обязательств продлевается на время действия указанных обстоятельств.
6.9. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, незамедлительно, в течение _____ с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, информирует другую Сторону в письменном виде о начале действия указанных обстоятельств.
6.10. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более ______, каждая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, если не было достигнуто соглашение об альтернативных путях исполнения настоящего Договора.
6.11. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Исполнение Товарищем-2 условий настоящего Договора будет обеспечиваться банковской гарантией _________ банка на основании отдельного договора, который Товарищ-2 должен заключить в срок до _______.
7.2. При возложении на Товарища-2 обязанностей генерального подрядчика он обязан застраховать возникающие при этом строительные риски в страховой компании ________ в течение _______ после подписания дополнительного соглашения о возложении на него обязанностей генерального подрядчика.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  2
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.
8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному письменному соглашению Сторон, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8.3. Товарищ-1 имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если:
- Товарищ-2 вне зависимости от причин не исполняет свои обязательства по уплате денежных средств в течение _______. В этом случае незавершенный строительством Объект передается Товарищу-1 (с выплатой компенсации Товарищу-2 в размере ____________);
- Товарищ-2 в течение ________ не выполняет свои обязанности генерального подрядчика (если они на него были возложены). В этом случае не завершенный строительством Объект передается Товарищу-1 (с выплатой компенсации Товарищу-2 в размере ___________);
- Товарищ-2 нарушил срок, установленный подп. 4.2.1 настоящего Договора, на __________. В этом случае не завершенный строительством Объект передается Товарищу-1 (с выплатой компенсации Товарищу-2 в размере ___________).
8.4. Все споры и/или разногласия по исполнению настоящего Договора или в связи с ним будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами, а в случае недостижения согласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. ________.
8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они письменно оформлены и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
8.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.7. Договор составлен на русском языке в _______ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение N 1. Предварительный протокол распределения площадей между Сторонами.
Приложение N 2. Протокол уточненного распределения площадей с учетом данных БТИ.
Приложение N 3. План финансирования строительства Объекта.
Приложение N 4. Договор с заказчиком (при необходимости).
Приложение N 5. Заверенная копия договора аренды земельного участка, на котором будет осуществляться строительство Объекта.
Приложение N 6. Договор с генеральным подрядчиком (при необходимости).
Приложение N 7. Вся проектная, строительная, техническая документация и согласования по Объекту.
Приложение N 8. Договор банковской гарантии.
Приложение N 9. Договор страхования строительных рисков (при необходимости).
Приложение N 10. __________________________________.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Товарищ-1                               Товарищ-2

Наименование:                           Наименование:
_________________________     Адрес:    _________________________     Адрес:
________________________________        ________________________________
ОГРН _________________________________  ОГРН _________________________________
ИНН __________________________________  ИНН __________________________________
КПП __________________________________  КПП __________________________________
Р/с                                     Р/с
___________________________________     ___________________________________
в                                       в
_____________________________________   _____________________________________
К/с                                     К/с
___________________________________     ___________________________________
БИК __________________________________  БИК __________________________________
ОКПО _________________________________  ОКПО _________________________________

________________________(____________)  ________________________(_____________)
М.П.                                   М.П.


1 Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации). Размер вкладов, порядок их внесения, общая цель являются существенными условиями договора простого товарищества (п. 1 ст. 1041 Гражданского кодекса Российской Федерации).
2 Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.