Проект государственного контракта на ремонт вентиляционной установки

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ____
г. Москва                                             "___"_________ ___ г.

_________________, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице ___________________, действующего на основании доверенности ____________________, с одной стороны, и _____________________ (для юридических лиц указывается: полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации и ___________, на основании результатов размещения государственного заказа путем запроса котировок (протокол N ____________ от "___"_________ ____ г.) заключили настоящий Государственный контракт (далее - "Контракт") о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика выполнить работы по ремонту вентиляционной установки в объемах, указанных в Сметной документации (Приложение 1 к настоящему Контракту), являющееся его неотъемлемой частью (далее - "Сметная документация"), а Государственный заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Контрактом.

Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость услуг (работ) по настоящему Контракту составляет _____ (____) рублей __ копеек, в том числе НДС - ____%, ______ (______) рублей ____ (______) копеек (далее - "Цена Контракта").
2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.
2.3. Государственный заказчик оплачивает работы Исполнителя, выполненные в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в статье 12 настоящего Контракта, за счет средств соответствующего бюджета на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Контракта Акта сдачи-приемки работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату Цены Контракта.
2.4. Обязательства Государственного заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Государственного заказчика, указанного в статье 12 настоящего Контракта.

Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. Исполнитель производит выполнение работ в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение 2 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - "Календарный план").
3.2. Исполнитель вправе по согласованию с Государственным заказчиком досрочно выполнить работы и сдать Государственному заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Исполнитель письменно уведомляет Государственного заказчика о факте завершения работ в соответствии с Календарным планом.
4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Государственным заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Контракта, Исполнитель представляет Государственному заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Календарным планом, и Акт сдачи-приемки работ, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах.
4.3. Не позднее 3 (трех) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Государственный заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Сметной документации, и направляет Исполнителю подписанный Государственным заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Государственного заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Государственным заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.
4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Исполнитель работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.5. В случае получения от Государственного заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Государственному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ, или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Государственного заказчика замечания, недостатки, произвести доработки и передать Государственному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями или замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Государственным заказчиком выполненных работ.
4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Государственным заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Государственного заказчика запросов касательно предоставления разъяснений в отношении выполненных работ Государственный заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 4.3 Контракта.
4.7. Подписанный Государственным заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки работ и предъявленный Исполнителем Государственному заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ.

Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Контрактом.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
5.2. Государственный заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.
5.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.4 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Государственным заказчиком и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком Акта сдачи-приемки работ по настоящему Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 настоящего Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Контракта.
5.3.3. Запрашивать у Государственного заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.
5.3.4. Получать от Государственного заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Государственному заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.
5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока за свой счет.
5.4.4. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Государственному заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.
5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

Статья 6. Гарантии
6.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2 Контракта.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

Статья 7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Исполнитель вправе потребовать от Государственного заказчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта.
Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, отсутствия либо задержки бюджетного финансирования или по вине Исполнителя.
7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по выполнению того или иного этапа оказания работ в сроки, установленные Календарным планом, Государственный заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа выполнения работ, предусмотренных Календарным планом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Календарным планом срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа выполнения работ. Размер такой неустойки составляет 5% от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе, установленном Календарным планом.
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ, предусмотренных Календарным планом, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Государственного заказчика.
7.4. В случае нарушения Исполнителем обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном Календарным планом, Государственный заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки. Неустойка начисляется в размере 5% от работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Календарным планом, на котором работы были выполнены ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента направления Государственным заказчиком Исполнителю уведомления о ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, до момента исполнения обязательств Исполнителем по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме.
7.5. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Государственный заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 10% от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Календарным планом, на котором были выполнены работы ненадлежащего качества, за каждый день с момента направления Государственным заказчиком Исполнителю уведомления о ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, до момента устранения недостатков выполненных работ. Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом 5.4.2 настоящего Контракта.
7.6. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:
7.6.1. Исполнитель не приступает к выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом, или выполняет работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному Календарным планом, становится явно невозможным.
7.6.2. Неисполнение Исполнителем требования Государственного заказчика устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Государственным заказчиком во время выполнения работ, в течение 15(пятнадцати) дней со дня предъявления такого требования.
7.6.3. Неисполнение Исполнителем требования Государственного заказчика устранить недостатки результата работ в срок, установленный в акте с перечнем выявленных недостатков (п. 4.5 Контракта).
7.6.4. Результаты работ имеют существенные или неустранимые недостатки.
7.6.5. При существенном нарушении Контракта Исполнителем.
7.6.6. Нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом, более чем на __ (_____) рабочих дней.
7.6.7. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.
7.8. При расторжении Контракта Государственный заказчик обязан:
7.8.1. Принять фактически выполненные Исполнителем на момент расторжения настоящего Контракта работы надлежащего качества.
7.8.2. Оплатить Исполнителю в течение 10 (десяти) банковских дней с момента оформления Акта сдачи-приемки работ фактически выполненные Исполнителем работы надлежащего качества.

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
8.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 9. Порядок урегулирования споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

Статья 10. Срок действия, порядок изменения Контракта
10.1. Контракт вступает в силу со дня его регистрации в ЕАИСТ.
10.2. Контракт действует до "___"_________ ___ г., а в части исполнения обязательств по оплате - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
10.3. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Статья 11. Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 12 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.4 Неотъемлемыми частями Контракта являются:
Приложение N 1 - Сметная документация;
Приложение N 2 - Календарный план выполнения работ.

Статья 12. Адреса и реквизиты Сторон
Государственный заказчик:                          Исполнитель:

Адреса:                                         Адреса:
- юридический:                                  - юридический:
- фактический:                                  - фактический:
Телефон ______, факс ______                     Телефон ______, факс ______
Электронный адрес:                              Электронный адрес:
Получатель: л/с _______                         Получатель: л/с _______
ИНН _________                                   ИНН _________
КПП _________                                   КПП _________
БИК _________                                   БИК _________
р/с ________________                            р/с ________________

Подписи сторон:

Государственный заказчик:                Исполнитель:

__________________/___________           __________________/___________
М.П.                                      М.П.