Договор поставки на условиях коммерческого кредита

Договор поставки на условиях коммерческого кредита

________________________________________________________________________________



г. _____________                                 "__" ________ ____ г.

______________, именуем___ в дальнейшем "Поставщик", в лице __________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 1), в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.

1.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям _____ (ГОСТ, ТУ и т.д.).

1.3. На Товар устанавливается гарантийный срок __________ (месяца/месяцев, года/лет). Течение гарантийного срока начинается (выбрать нужное/возможно установление иной даты начала течения гарантийного срока)

- со дня вручения Товара Покупателю (если п. 2.2 Договора предусмотрена доставка Товара).

- со дня предоставления Товара в распоряжение Покупателя (если п. 2.2 Договора предусмотрена выборка Товара).

1.4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

1.5. С момента передачи Товара Покупателю и до его оплаты Товар, проданный на условиях коммерческого кредита (выбрать нужное),

- признается находящимся в залоге у Продавца.

- не признается находящимся в залоге у Продавца.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ



2.1. Поставщик обязуется поставить Товар в срок до "___" __________ _____ г.

2.2. Поставка Товара осуществляется путем его (выбрать нужное)

- доставки Поставщиком.

- выборки Покупателем (получателем, если Товар передается получателю в соответствии с отгрузочными разнарядками Покупателя (п. 2 ст. 509 ГК РФ)).

(если п. 2.2 Договора предусмотрена доставка Товара (в случае когда п. 2.2 Договора предусмотрена выборка Товара, следует выбрать другую редакцию п. п. 2.3 - 2.6))

2.3. Поставщик обязуется доставить Товар (выбрать нужное)

- на склад Покупателя, расположенный по следующему адресу: _________________________ (если Товар передается Покупателю).

- по адресу, указанному в отгрузочной разнарядке Покупателя (если Товар передается получателю в соответствии с отгрузочной разнарядкой Покупателя (п. 2 ст. 509 ГК РФ)). Помимо адреса доставки отгрузочная разнарядка должна содержать наименование и реквизиты получателя Товара, а также наименование и количество Товара, подлежащего доставке. Покупатель обязуется направить отгрузочную разнарядку Поставщику _________________________ (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д.) не позднее чем за _____ дней до срока поставки (п. 2.1 Договора).

2.4. (выбрать нужное)

- Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику.

- Доставка Товара осуществляется _________________________ (автомобильным, железнодорожным и т.д.) транспортом, следующим перевозчиком _________________________.

2.5. Товар должен быть затарен (упакован) (выбрать нужное)

- надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении.

- в соответствии с требованиями _____ (ГОСТ, ТУ) (если к таре (упаковке) установлены обязательные требования).

2.6. На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.

(если п. 2.2 Договора предусмотрена выборка Товара (в случае когда п. 2.2 Договора предусмотрена доставка Товара, следует выбрать другую редакцию п. п. 2.3 - 2.6))

2.3. Товар подлежит выборке со склада Поставщика, расположенного по следующему адресу: ____________________. Выборку Товара осуществляет (выбрать нужное)

- Покупатель (если Товар передается Покупателю).

- получатель, указанный в отгрузочной разнарядке Покупателя (если Товар передается получателю в соответствии с отгрузочной разнарядкой Покупателя (п. 2 ст. 509 ГК РФ)). Помимо наименования и реквизитов получателя Товара отгрузочная разнарядка должна содержать наименование и количество Товара, подлежащего выборке. Покупатель обязуется направить отгрузочную разнарядку Поставщику _________________________ (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д.) не позднее чем за _____ дней до срока поставки (п. 2.1 Договора).

2.4. Не позднее чем за _____ дней до срока поставки (п. 2.1 Договора) Поставщик обязуется уведомить Покупателя _________________________ (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д.) о готовности Товара к выборке.

2.5. В течение _____ дней после получения уведомления Поставщика о готовности Товара к выборке Покупатель обязан (выбрать нужное)

- прибыть на склад Поставщика, осмотреть Товар, проверить его по качеству, количеству, ассортименту и комплектности, принять Товар по накладной (если Товар передается Покупателю).

- обеспечить прибытие Получателя на склад Поставщика, осуществление им осмотра Товара и его проверку по качеству, количеству, ассортименту и комплектности, принятие Товара по накладной (если Товар передается получателю в соответствии с отгрузочной разнарядкой Покупателя (п. 2 ст. 509 ГК РФ)).

2.6. Поставщик обязан подготовить Товар к передаче Покупателю: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Товар путем нанесения наклеек, содержащих наименование Покупателя, наименование и количество Товара, дату нанесения наклеек. Работы по погрузке Товара на транспорт Покупателя (получателя) осуществляются силами и за счет (выбрать нужное)

- Поставщика.

- Покупателя.

2.7. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.

2.8. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится при его вручении Покупателю (получателю) в соответствии (выбрать нужное)

- с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 и от 15.06.1965 N П-6 (если Стороны заинтересованы в детальном описании порядка приемки).

- с _____ (ГОСТ) (если обязательные требования к приемке Товара установлены в ГОСТе).

- с условиями Договора, Спецификации и товарной накладной. Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара указанным условиям, Покупатель в течение _____ дней информирует об этом Поставщика _________________________ (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д.). В течение _____ дней после получения претензии Поставщик обязуется за свой счет __________ (заменить, допоставить и т.д.) Товар (если с учетом практики взаимоотношений Сторон достаточно краткого описания порядка приемки).

2.9. Право собственности на Товар переходит к Покупателю (выбрать нужное)

- после полного расчета за Товар.

- при передаче Товара Покупателю (получателю) по накладной.

- при передаче Товара перевозчику для его отправки Покупателю.

2.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю (выбрать нужное)

- при передаче Товара Покупателю (получателю).

- при передаче Товара перевозчику для его отправки Покупателю.

2.11. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю документы на него, указанные в Спецификации (Приложение N 1).

2.12. Товар поставляется (выбрать нужное/возможно установление иного порядка оборота тары (ст. 517 ГК РФ))

- в многооборотной таре (упаковке), подлежащей возврату Поставщику в течение _____ дней со дня получения Товара. Тара (упаковка) должна быть возвращена в исправном состоянии, пригодном для ее повторного использования. Наименование, количество и стоимость тары устанавливаются в Спецификации многооборотной тары, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 2).

- в одноразовой таре (упаковке), остающейся в распоряжении Покупателя. Наименование и количество тары устанавливаются в Спецификации одноразовой тары, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 2).

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



3.1. Сумма Договора включает (выбрать нужное)

- цену Товара и стоимость доставки (если п. 2.2 Договора предусмотрена доставка Товара). При этом цена Товара составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., стоимость доставки составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб. (или "При этом цена Товара составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., включая стоимость доставки").

- цену Товара и составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб. (если п. 2.2 Договора предусмотрена выборка Товара).

3.2. Сумма Договора уплачивается (выбрать нужное/возможно установление иного способа оплаты)

- до момента отгрузки (передачи) Товара Покупателю (авансом), не позднее _____ дней со дня подписания Сторонами Договора на условиях предоставления Поставщику коммерческого кредита.

- после передачи Товара Покупателю, не позднее _____ дней со дня подписания Сторонами товарной накладной на условиях предоставления Покупателю коммерческого кредита.

3.3. За пользование коммерческим кредитом Покупатель (Поставщик) обязуется уплатить Поставщику (Покупателю) проценты. Проценты начисляются на сумму предоставленного коммерческого кредита из расчета _______ процентов годовых.

3.4. Начисление процентов производится (выбрать нужное/возможно установление иной даты начала начисления процентов)

- со дня, следующего за днем передачи Товара Покупателю, по день оплаты Товара Покупателем включительно (если п. 3.2 Договора предусмотрено предоставление коммерческого кредита Покупателю).

- со дня, следующего за днем получения аванса (предоплаты) Поставщиком, по день передачи Товара Покупателю включительно (если п. 3.2 Договора предусмотрено предоставление коммерческого кредита Поставщику).

3.5. Проценты за пользование коммерческим кредитом уплачиваются (выбрать нужное/возможно установление иного способа уплаты)

- разовым платежом одновременно с оплатой стоимости Товара (передачей Товара).

- в соответствии с Графиком уплаты процентов, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 3).

(если Товар поставляется в многооборотной таре (упаковке), подлежащей возврату Поставщику (в случае когда Товар поставляется в одноразовой таре (упаковке), остающейся в распоряжении Покупателя, следует выбрать другую редакцию п. 3.6))

3.6. В случае невозврата тары (упаковки) в установленный срок (п. 2.12 Договора) она считается переданной в собственность Покупателя. Покупатель обязан оплатить тару (упаковку) в течение _____ дней после истечения установленного п. 2.12 Договора срока по стоимости, указанной в Спецификации многооборотной тары (Приложение N 2).

(если Товар поставляется в одноразовой таре (упаковке), остающейся в распоряжении Покупателя (в случае когда Товар поставляется в многооборотной таре (упаковке), подлежащей возврату Поставщику, следует выбрать другую редакцию п. 3.6))

3.6. Стоимость одноразовой тары (упаковки) включена в цену Товара.

3.7. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



4.1. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. п. 3.2, 3.6 Договора (п. 3.6 Договора указывается, если Товар поставляется в многооборотной таре, подлежащей возврату Поставщику), Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

(если п. 2.2 Договора предусмотрена доставка Товара (в случае когда п. 2.2 Договора предусмотрена выборка Товара, следует выбрать другую редакцию п. 4.2))

4.2. За нарушение сроков поставки Товара (п. 2.1 Договора) Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

(если п. 2.2 Договора предусмотрена выборка Товара (в случае когда п. 2.2 Договора предусмотрена доставка Товара, следует выбрать другую редакцию п. 4.2))

4.2. За нарушение сроков выборки Товара (п. 2.5 Договора) Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от стоимости не выбранного в срок Товара за каждый день просрочки.

4.3. За нарушение сроков замены товара (устранения недостатков в нем) (п. 2.8 Договора) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки замены Товара (устранения недостатков в нем).

4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне (выбрать нужное)

- убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

- убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками.

- только убытки.

- только предусмотренные Договором неустойки.

4.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. ФОРС-МАЖОР



5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.

5.3. Документ, выданный _________________________ (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА



6.1. Договор действует в течение _____ с даты его заключения.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.4. В случае расторжения Договора по любому основанию Стороны обязаны вернуть друг другу все исполненное по нему до момента его расторжения (данное условие не является обязательным (п. 4 ст. 453 ГК РФ)).

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ



7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 7.1 Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.

7.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение ___ (_____) рабочих дней со дня получения претензии.

7.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.4 Договора, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.3. К Договору прилагаются:

- Спецификация Товара (Приложение N 1);

- Спецификация многооборотной тары (Приложение N 2) (если Товар поставляется в многооборотной таре (упаковке), подлежащей возврату Поставщику) или Спецификация одноразовой тары (Приложение N 2) (если Товар поставляется в одноразовой таре (упаковке), остающейся в распоряжении Покупателя);

- График уплаты процентов (Приложение N 3) (при выборе соответствующего условия в рамках п. 3.5 Договора);

- ________________________________.

8.4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Поставщик                                Покупатель

Наименование: ______________________     Наименование: ____________________

Юридический адрес: _________________     Юридический адрес: _______________

ОГРН _______________________________     ОГРН _____________________________

ИНН ________________________________     ИНН ______________________________

КПП ________________________________     КПП ______________________________

Р/с ________________________________     Р/с ______________________________

в __________________________________     в ________________________________

К/с ________________________________     К/с ______________________________

БИК ________________________________     БИК ______________________________

ОКПО _______________________________     ОКПО _____________________________

От имени Поставщика                      От имени Покупателя

____________________ (__________)        ___________________ (_________)

М.П.                                     М.П.