Договор субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 02.12.2008.

ДОГОВОР N ___

субподряда на выполнение отдельных видов

и комплексов монтажных и строительных работ

г. ________________ "___"____________ ____ г.

________________, именуем__ в дальнейшем "Генподрядчик", в лице ____________, действующ___ на основании _________, лицензии N ____ от "__"________ ___ г., выданной _________________, с одной стороны, и _____________, именуем__ в дальнейшем "Субподрядчик", в лице ____________, действующ___ на основании ____________ и Лицензии N __________ от "__"_________ ____ г., выданной ___________, с другой стороны, заключили между собой нижеследующий договор.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик принимает на себя выполнение работ _________ (наименование видов монтажных и специальных строительных работ) на новом строительстве, расширении, реконструкции, техническом перевооружении ____________ (наименование предприятия, здания, сооружения или его очереди), находящегося по адресу: _____________________, в сроки согласно проекту, утвержденному __________ (кем утвержден проект, дата утверждения).

Проект прилагается к настоящему договору.

1.2. Работы выполняются из материалов Генподрядчика, за исключением тех материалов, которые по условиям настоящего договора предоставил Субподрядчик.

1.3. Работа выполняется из следующих материалов Субподрядчика:

- ___________ в количестве _________ цена ___________;

- ___________ в количестве _________ цена ___________;

- ___________ в количестве _________ цена ___________.

1.4. Качество материала Субподрядчика должно соответствовать __________.

1.5. Риск случайной гибели или порчи материалов Субподрядчика с момента передачи несет Генподрядчик.

1.6. Генподрядчик на срок действия договора предоставляет Субподрядчику следующий инструмент и оборудование для выполнения работ:

- _________ в количестве ________ цена _________;

- _________ в количестве ________ цена _________.

1.7. Материал, инструмент, оборудование и необходимые условия должны быть предоставлены Субподрядчику для выполнения работ по акту в течение ________ с момента подписания настоящего договора.

1.8. В случае недоброкачественности предоставленного материала Генподрядчик обязан произвести замену материала в срок ________ с момента уведомления его Подрядчиком.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. Субподрядчик обязуется:

2.1. Выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с утвержденной проектно-сметной и технической документацией, титульным списком и графиком производства монтажных и специальных строительных работ. Указанные документы прилагаются к настоящему договору и являются его неотъемлемой частью, а также указаниями Генподрядчика.

2.3. Обеспечить готовность выполняемых им работ и сдать указанные работы в порядке, установленном строительными нормами и правилами без проведения предварительных испытаний. Подписание промежуточных актов приемки работ не означает перехода к Генподрядчику риска гибели объекта.

2.4. Обеспечить совместно с Генподрядчиком ввод в действие производственных мощностей и объектов:

2.5. Генподрядчик обязуется передать Субподрядчику в установленном порядке утвержденную проектно-сметную и техническую документацию, оборудование, материалы и изделия, передача которых возложена на Генподрядчика, обеспечить строительную готовность объекта, конструкций и отдельных видов работ, принять и оплатить выполненные Субподрядчиком по настоящему договору работы.

Субподрядчик, не сообщивший Генподрядчику о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, не вправе требовать оплаты этих работ и в случае, когда такие работы были включены в акт приемки, подписанный представителем Генподрядчика.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере _____ процента цены договора за каждый день просрочки.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

3.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

3.4. Стоимость работ, поручаемых Субподрядчику по настоящему договору на основании договорной цены (сметной стоимости), отдельных видов и комплексов работ составляет ____ (_______) руб., в том числе НДС ___ (________) руб.

В том числе строительно-монтажных работ на сумму _______ тыс. руб., в том числе НДС ____ (_________) руб.

В случае, когда в соответствии с действующим порядком стоимость отдельных видов и комплексов работ уточняется в процессе строительства, стоимость поручаемых Субподрядчику работ по настоящему договору субподряда определяется как сумма договорной цены и стоимости указанных видов и комплексов работ, указанных в проектно-сметной документации.

4. ОПЛАТА

4.1. Оплата по настоящему договору производится _______ (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.).

4.2. Форма оплаты ___________ (платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив и т.п.).

4.3. Окончательный расчет по договору производится Генподрядчиком не позднее ______ дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

4.4. Оплата Генподрядчиком выполненных Субподрядчиком работ должна производиться независимо от оплаты работ заказчиком Генподрядчику.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

5.2. Наличие акта приемки работ, подписанного Генподрядчиком, не лишает его права представлять свои возражения по объему и стоимости работ в дальнейшем.

5.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Особые условия к настоящему договору субподряда: _____________.

6.2. Настоящий договор субподряда составлен в двух экземплярах - по одному для каждой стороны.

                        АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

    Генподрядчик: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    Субподрядчик: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    Приложения:

    1. ____________________________________________________________________

    2. ____________________________________________________________________

    3. ____________________________________________________________________

                              ПОДПИСИ СТОРОН:

           Генподрядчик:                                Субподрядчик:

    _________________________                     _________________________

               М.П.                                          М.П.