Договор о поставке минерального сырья, содержащего драгоценные металлы

Договор N ___ о поставке минерального сырья, содержащего драгоценные металлы
г. __________                                         "___"________ ____ г.

__________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик",
(наименование)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
(должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
(Устава, положения, доверенности)
______________________________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице
(наименование)
_______________________, действующ__ на основании ________________________,
(должность, Ф.И.О.)                     (Устава, положения, доверенности)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный п. 1.2 настоящего Договора срок (или сроки) добываемые и (или) закупаемые и (или) производимые им минеральное сырье, содержащее драгоценные металлы, продукты переработки минерального сырья и указанные в п. 1.3, п. 1.4 настоящего Договора, Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить переданное ему сырье.
1.2. Стороны согласовали следующие сроки поставки сырья в течение срока
действия Договора:
- партия 1: ___________________________________________________________
(наименование, количество, индивидуализирующие признаки сырья)
с "___"________ ____ г. по "___"________ ____ г.;
- партия 2: ____________________________________________________ с "___"________ ____ г. по "___"________ ____ г.
1.2.1. На каждую партию минерального сырья оформляется сертификат (паспорт), в котором указываются:
наименование минерального сырья;
номер партии;
масса партии (в натуральном и сухом виде);
влажность;
содержание вредных и других контролируемых примесей;
содержание драгоценных металлов;
количество драгоценных металлов;
другие параметры, характеризующие качество минерального сырья.
1.2.2. Досрочная поставка сырья может производиться с согласия Покупателя, выраженного в письменной форме.
1.3. Поставщик  поставляет  следующее  добываемое и (или) закупаемое им
минеральное сырье, содержащее драгоценные металлы: ________________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, ТУ или стандарт, количество, цена, другие признаки)
1.4. Поставщик поставляет следующие производимые и (или) закупаемые  им
продукты переработки минерального сырья: __________________________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, ТУ или стандарт, количество, цена, другие признаки)
1.5. Минеральное сырье и продукты переработки минерального сырья  далее
по тексту Договора именуются "сырье".
1.6. Получателями сырья являются _____________________________________.
(наименования, ИНН, адреса)
Покупатель вправе указать иных получателей сырья.
1.7. Поставщик гарантирует, что:
является собственником добываемого и производимого им сырья;
сырье не обременено обязательствами перед третьими лицами.
1.8. Настоящий Договор подлежит учету в Министерстве финансов Российской Федерации и Министерстве экономики Российской Федерации в устанавленном ими порядке. Договор на учет представляет Поставщик.
1.9. Стороны самостоятельно учитывают сырье по массе и качеству, а также в стоимостном выражении при добыче, производстве, использовании и обращении в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2000 N 731.
1.10. Поставщик сырья обеспечивает охрану и сохранность драгоценных металлов, содержащихся в этом сырье, на всех стадиях его добычи, переработки и транспортировки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
2.1. Качество и комплектность поставляемого сырья должны соответствовать:
- стандарту N _________________________________________________________;
- техническим условиям N _________, утвержденным _______________________.
Документация на каждую партию входит в комплект.
2.2. Дополнительные требования к качеству и комплектности поставляемых партий: _______________________________________________________________.
2.3. Покупатель (получатель), которому поставлено сырье ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного сырья, без промедления заменит поставленное сырье сырьем надлежащего качества.
2.6. Покупатель (получатель), которому поставлено сырье с нарушением условий Договора, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 480 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленного сырья, без промедления доукомплектует партию сырья.
2.7. Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество сырья либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественного сырья или о доукомплектовании партии сырья в установленный требованием срок (не менее ____ дней), Покупатель вправе приобрести непоставленное сырье у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на его приобретение.

3. ТАРА И УПАКОВКА, МАРКИРОВКА
3.1. Тара и упаковка сырья должны соответствовать требованиям:
- стандарта N __________________________;
- технических условий N __________, утвержденных ______________________
__________________________________________________________.
(наименование органа, утвердившего ТУ, дата утверждения)
3.2. Стоимость специальной тары, упаковки, а также приспособлений для перевозки каждой партии сырья составляет ________ (__________) рублей.
3.3. Покупатель (получатель) обязан возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступило сырье, в следующем порядке: ___________________ в течение ____ дней с момента поставки.
При возврате тары Покупателем соблюдаются следующие условия: _______________.
3.4. Прочая тара, а также упаковка подлежат возврату Поставщику в следующих случаях: _____________________.
3.5. В случае поломки или деформации возвратной тары по вине Покупателя ее замена на новую осуществляется за плату, которая взимается при последующих поставках сырья.
3.6. Поставляемое сырье подлежит маркировке в соответствии с требованиями ____________________________________________.
3.7. Дополнительные требования к маркировке: ________________________________.
3.8. При поставке немаркированных или ненадлежаще маркированных партий сырья Покупатель (получатель) вправе (если иное не предусмотрено Договором) замаркировать его (изменить маркировку) за счет Поставщика или потребовать, чтобы маркировку (изменение маркировки) произвел Поставщик, либо отказаться от принятия сырья.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Поставка осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) сырья Покупателю (или получателям - _________________________).
(Варианты:
а) 4.1. В случаях ________________________________ сырье поставляется выборкой Покупателем (или получателем) в течение ___ дней с момента ______________.
б) 4.1. Покупатель дает Поставщику указания об отгрузке (передаче) сырья себе (или получателям) (отгрузочные разнарядки) не менее чем за ___ дней до отгрузки (передачи). В отгрузочной разнарядке должны быть указаны отгрузочные реквизиты получателя, наименование, комплектность, качество, количество сырья, даты составления и отправки разнарядки Поставщику, ____________ (иные сведения). Количество подлежащего отправке сырья по одной разнарядке не должно быть менее _____ и более ______ единиц сырья. Соответствующая партия сырья по количеству, качеству и комплектности должна соответствовать требованиям, указанным в разнарядке.)

4.2. Непредставление Покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок дает Поставщику право либо отказаться от исполнения Договора либо потребовать от Покупателя оплаты сырья. Кроме того, Поставщик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных в связи с непредставлением отгрузочной разнарядки.
4.3. Доставка сырья осуществляется Поставщиком путем его отгрузки автомобильным (железнодорожным, авиационным, водным) транспортом по маршруту _______________ - ____________________ - _________________ на следующих условиях: ______________________________.

(Вариант:
4.3. Отгрузка сырья со склада осуществляется силами и средствами Поставщика на автотранспортные средства Покупателя, которые должны быть приспособлены для безопасной перевозки сырья.
В случае если Поставщик обнаружит, что транспортное средство Покупателя не может обеспечить безопасной транспортировки сырья, он обязан незамедлительно известить об этом Покупателя или его представителя.)

4.4. Поставщик информирует Покупателя о планируемых отгрузках не менее чем за ___ дней до момента поставки ______________________________________.
4.5. Партии сырья поставляются к строго определенному сроку.
4.6. Досрочная поставка сырья либо восполнение недопоставленного количества сырья в следующем периоде или периодах допускаются лишь при наличии письменного согласия Покупателя.
4.7. Уведомление Покупателем Поставщика об отказе принять просроченное сырье не требуется. Если указанное сырье Покупателем принято, обязательства Поставщика считаются исполненными с нарушением установленного срока.
4.8. Поставщик, допустивший недопоставку сырья в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество сырья в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия Договора (иное может быть предусмотрено Договором).

(Вариант:
4.8. В случае, когда сырье отгружается Поставщиком нескольким указанным получателям, в договоре поставки или отгрузочной разнарядке сырье, поставленное одному получателю сверх количества, предусмотренного в договоре или отгрузочной разнарядке, не засчитывается в покрытие недопоставки другим получателям (иное может быть предусмотрено в Договоре).)

4.9. Сырье должно поставляться комплектно в соответствии с требованиями стандартов (или технических условий). Дополнительно к каждому комплекту поставляется: _______________________.

(Вариант:
4.9. Допускается поставка сырья отдельными частями комплекта в соответствии с отгрузочной разнарядкой.)

4.10. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с момента оформления отгрузочных документов и фактической поставки.
4.11. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия сырья, поставка которого просрочена (иное может быть предусмотрено в Договоре). Но сырье, поставленное до получения Поставщиком уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.
4.12. Ассортимент сырья, недопоставка которого подлежит восполнению, определяется дополнительным соглашением сторон.
4.13. Покупатель (или получатель) обязан совершить следующие необходимые действия, обеспечивающие принятие сырья, поставленного в соответствии с Договором: _______________________________.
4.14. Порядок проверки качества сырья предусмотрен ст. 2 настоящего Договора, а также обязательными требованиями государственных и национальных стандартов: ___________________________.
4.15. Принятое Покупателем (или получателем) сырье должно быть им осмотрено в течение ______ дней с момента поставки. В этот же срок Покупатель (получатель) обязан проверить количество и качество принятого сырья в следующем порядке: внешним осмотром в таре (или вскрывая упаковку, или по регламенту, установленному _______________________________________).
4.16. В случае поставки сырья ненадлежащего качества или некомплектного Покупатель в течение ______ дней с момента приемки заявляет требования об его замене, устранении силами Поставщика недостатков либо доукомплектовании такого сырья и принимает несоответствующие сырье на ответственное хранение.
4.17. Когда Покупатель (получатель) в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором поставки отказывается от переданного Поставщиком сырья, он обязан обеспечить сохранность этого сырья (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика. Поставщик обязан вывезти сырье, принятое Покупателем (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться им в течение _______ дней с момента получения уведомления. Затем Поставщик оплачивает хранение из расчета ____ рублей за ____ час (день, месяц) хранения. Общий срок хранения сырья Покупателем не может превышать ___ дней, по истечении которого сырье может быть реализовано Покупателем за счет Поставщика.
4.18. Если Поставщик в этот срок не распорядится сырьем, Покупатель вправе реализовать сырье или возвратить его Поставщику.
4.19. В случаях поставки негодного, некомплектного сырья, недопоставки, просрочки поставки стороны составляют коммерческий акт (или акт общей формы и т.п.). Покупатель приглашает для составления такого акта Поставщика. В случае неявки Поставщика такой акт составляется Покупателем в одностороннем порядке.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Покупатель оплачивает поставленное Поставщиком сырье по ценам, указанным в спецификации.
5.2. Цены определяются в порядке ст. 21 Федерального закона от 26.03.1998 N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", п. 12 Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.1998 N 1419.
5.3. Расчеты между сторонами производятся платежными поручениями, перечислением безналичных денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.
5.4. Расчеты за сырье, отгружаемое его изготовителями напрямую Покупателю (получателям), производятся Покупателем по платежным требованиям Поставщика непосредственно между изготовителем и Покупателем.
5.5. Расчеты за сырье производятся в следующем порядке:
после получения партии сырья Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика сумму в размере ____(_____) в течение ___(______) банковских дней.
5.6. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки сырья оплачиваются __________ исходя из их стоимости, указанной в Договоре (спецификациях).
5.7. Залоговую стоимость многооборотной и возвращаемой тары Покупатель перечисляет Поставщику одновременно с оплатой первой партии сырья. В случае прекращения Договора перечисленная залоговая стоимость возвращается Покупателю после возврата тары в надлежащем состоянии.
5.8. Расходы на доставку сырья _____________ транспортом на согласованных сторонами в п. 4.3 настоящего Договора условиях оплачивает Покупатель. В иных случаях - Поставщик.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. За поставку сырья с нарушением согласованных сроков Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере _____ процентов от стоимости всей партии сырья, поставленной с нарушением сроков.
Под нарушением понимается как просрочка поставки, так и досрочная поставка без согласия Покупателя. Указанный штраф уплачивается Поставщиком независимо от уплаты неустойки за недопоставку сырья в месячные сроки.
6.2. За невысылку информации (п. 4.4 настоящего Договора) Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере ________ (__________) рублей за каждый случай.
6.3. За просрочку возврата тары, порядок и сроки возврата которой устанавливаются настоящим Договором (ст. 4 настоящего Договора), Покупатель уплачивает Поставщику штраф в следующих размерах от стоимости невозвращенной тары:
- при просрочке до ______ дней - ______ процентов;
- при просрочке свыше ______ дней - _______ процентов.
6.4. Санкции за нарушение других условий Договора: ____________________.
6.5. Установленная законом или Договором неустойка за недопоставку или просрочку поставки сырья взыскивается с Поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество сырья в последующих периодах поставки (иное может быть предусмотрено в Договоре).
6.6. При рассмотрении дел о взыскании с Поставщика неустойки за недопоставку сырья Поставщик не может быть признан просрочившим в случаях, когда им поставлены сырье ненадлежащего качества или некомплектное, однако Покупателем не заявлялись требования об его замене, устранении силами Поставщика недостатков либо доукомплектовании такого сырья, и оно не принято Покупателем на ответственное хранение.
6.7. Порядок исчисления неустойки, предусмотренный ст. 521 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяется к поставке сырья к определенному сроку, только если восполнение недопоставки имело место с согласия Покупателя, но было произведено не в полном объеме. В остальных случаях неустойка взыскивается однократно за период, в котором произошла недопоставка.
6.8. Неустойки, предусмотренные выше, взыскиваются с Поставщика с сумм, включающих НДС.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку его влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.
7.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 7.2 настоящего Договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Поставщик и Покупатель обсудят, какие меры следует принять для продолжения поставок. Если стороны не смогут договориться в течение _______ месяцев, тогда каждая сторона вправе требовать расторжения Договора.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
8.2. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. _________________.

9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством. Стороны вправе продлить действие Договора на новый срок.
9.2. Изменение, расторжение или продление срока действия Договора оформляется дополнительным соглашением, подписываемым сторонами, либо путем обмена письмами, телеграммами, электронными письмами, телетайпограммами, телефонограммами, радиограммами с подтверждением их получения.
9.3. Сторона, получившая предложение об изменении или о расторжении Договора либо о продлении срока действия Договора, обязана дать ответ другой стороне не позднее ___ дней после получения предложения. При недостижении сторонами соглашения спор между сторонами разрешается по заявлению заинтересованной стороны в судебном порядке.
9.4. Односторонний отказ от исполнения Договора (полностью или частично) допускается:
- в случае существенного нарушения Договора одной из сторон;
- при поставке сырья с отступлением по качеству от стандартов, технических условий;
- при объявлении Покупателя неплатежеспособным;
- при завышении Поставщиком цены на сырье.
9.5. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:
- поставки сырья ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки сырья.
9.6. Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случаях:
- неоднократного нарушения сроков оплаты сырья;
- неоднократной невыборки сырья.
9.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.2. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.
10.3. Подписанный договор вступает в силу с "___"________ ____ г. и действует до "___"________ ____ г.
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________.

Покупатель: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________.

ПОДПИСИ СТОРОН Поставщик: ___________________________ М.П. Покупатель: ___________________________ М.П.