Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 05.01.2009.

КОНТРАКТ N ______

(договор подряда)

на изготовление изделия из комплектующих Заказчика

(оплата в у.е.; с условием об уведомлении о готовности

результата работ)

г. __________ "__"__________ ____ г.

____________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик" (зарегистрирован и действует на основании законов РФ), в лице _______________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик" (зарегистрирован и действует по законам ____________), в лице _________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется произвести на своих производственных мощностях и своими силами ________________ (далее - изделия) в количестве _________, именуемые в дальнейшем "результат работ", используя материалы Заказчика, указанные в п. 1.2 настоящего Контракта, и передать их в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить их. Каждое готовое изделие передается в следующей комплектации: _________________.

1.2. Для выполнения работ по настоящему Контракту Заказчик обязуется по накладной по форме N М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а, предоставить Подрядчику материалы, указанные в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

При поступлении материалов Подрядчик оформляет приходный ордер по форме N М-4 и указывает, что сырье поступило на давальческих условиях.

1.3. Материалы, указанные в п. 1.2 настоящего Контракта, предоставляются Заказчиком Подрядчику исключительно для целей выполнения настоящего Контракта.

1.4. После окончания выполнения работ готовые изделия передаются Заказчику по акту приемки-передачи и накладной.

1.5. Подрядчик представляет Заказчику отчет об использовании материалов. Излишек материалов возвращается Заказчику.

1.6. Если в процессе работы образуются отходы, то они возвращаются Заказчику.

1.7. Подрядчик хранит готовые изделия на своем складе после приемки их Заказчиком в течение _____ дней. В случае просрочки получения принятых Заказчиком готовых изделий оплата за их хранение составляет ______ (__________) руб., в том числе НДС - _____ (_________) руб.

1.8. Готовые изделия, не полученные Заказчиком свыше ____ дней, могут быть реализованы Подрядчиком иным лицам в порядке, установленном законодательством.

2. КАЧЕСТВО

2.1. Качество и технические характеристики результата работ должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

Дополнительные требования по качеству: _________________________.

2.2. Качество предоставляемых Заказчиком материалов должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.

2.3. В течение ____ дней с момента получения Заказчиком уведомления о наличии на складе Подрядчика готового для передачи результата работ Заказчик вправе произвести осмотр и тестирование изделий. По результатам осмотра и тестирования Сторонами составляется соответствующий акт.

3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Цена результата работ по настоящему Контракту составляет ____ (_________) условных единиц за одно готовое изделие, в том числе НДС - __% (______ у.е.); общая стоимость составляет _____ (_______) условных единиц. Одна условная единица эквивалентна ______ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.

3.2. Всего по настоящему Контракту Заказчик должен оплатить Подрядчику стоимость результата работ в размере ______ (_____________) у.е., в том числе НДС - __% (___________ у.е.). Цена остается твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта.

3.3. Оплата осуществляется по окончании работ в течение _____ банковских дней после получения Заказчиком счета от Подрядчика.

3.4. Оплата производится в рублях путем перевода указанной в п. 3.2 Контракта суммы денежных средств на счет Подрядчика.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

4.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику необходимые материалы для осуществления им работ по настоящему Контракту в течение ______ дней после подписания Контракта.

4.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Контракту и передать Заказчику результат работ в срок не позднее ___________ дней с даты подписания настоящего Контракта. При этом Подрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление о возможности получения результата работ и выставить счет Заказчику в срок не позднее ____ дней с даты подписания Контракта.

4.3. Заказчик вправе принять результат работ на складе Подрядчика, расположенном по адресу: ______________, после получения уведомления и счета от Подрядчика согласно п. 4.2 Контракта и оплаты причитающихся Подрядчику денежных средств.

4.4. Датой передачи результата работ считается дата получения готовых изделий на складе Подрядчика, которая определяется датой подписания Сторонами акта приема-передачи и накладной.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Упаковка поставляемых Заказчиком расходных материалов должна обеспечивать их сохранность.

5.2. Подрядчик наносит маркировку на изделия в следующем порядке: _________________________, и на упаковку: _______________________.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Подрядчик несет ответственность за нарушение срока выполнения работ и передачи результата Заказчику (п. 4.3 Контракта) в размере ____% от стоимости каждого готового изделия (п. 3.1 Контракта), которое должно было быть передано в указанный срок, за каждый день такой просрочки.

6.2. В случае утраты или повреждения Подрядчиком материалов Заказчика Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость утраченных или поврежденных материалов по ценам, указанным в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

6.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

6.4. Заказчик с момента получения счета от Подрядчика несет ответственность за нарушение сроков, установленных п. 3.4 Контракта, в размере ___% от стоимости каждого изделия (п. 3.1 Контракта), которое готово к передаче его Заказчику в установленном порядке, за каждый день такой просрочки.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в результате исполнения настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд ____________. Применимым правом является право Российской Федерации.

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом и дополнительными соглашениями к нему, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, эмбарго, возникших во время действия настоящего Контракта, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Контракту.

8.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.

8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту будут действительны лишь при условии, если они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

10.2. После подписания настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

10.3. Все Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

10.4. Текст и условия настоящего Контракта являются конфиденциальными.

10.5. Настоящий Контракт подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Контракта.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Подрядчик: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    Заказчик: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                            12. ПОДПИСИ СТОРОН

    Подрядчик: Заказчик:

____________/______________/                ______________/_______________/

(подпись)       (Ф.И.О.)                      (подпись)       (Ф.И.О.)

           М.П.                                           М.П.