iskovoe-zayavlenie
В Арбитражный суд ___________________
Истец _______________________________
(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 125 АПК РФ)
Ответчик ____________________________
(сведения об ответчике, указанные
в п. 3 ч. 2 ст. 125 АПК РФ)
Цена иска ________ (_________) рублей
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании стоимости выполненных до момента консервации
строительства работ и возмещении расходов, вызванных
необходимостью прекращения работ и консервацией
строительства
"___"________ ___ г. между Истцом (подрядчик по Договору) и Ответчиком
(заказчик по Договору) заключен Договор строительного подряда N _____
(далее - "Договор") о выполнении комплекса работ по строительству объекта -
________________________________________ по адресу: ____________________, в
(наименование объекта строительства)
соответствии с которым Истец принял на себя обязательство построить и сдать
законченный строительством объект Ответчику в срок до "___"________ ___ г.
Стоимость работ по Договору составляет ________ (__________) рублей.
"___"________ ___ г. согласно _______________________________________
(наименование и реквизиты документа)
работы по Договору приостановлены и объект строительства законсервирован по
независящим от сторон причинам в связи с _____________________________, что
подтверждается ______________________.
Согласно ст. 752 Гражданского кодекса РФ, если работы по договору строительного подряда приостановлены и объект строительства законсервирован, заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства, с зачетом выгод, которые подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ.
По Договору до момента консервации выполнены следующие работы: _______________, что подтверждается: ______________. Стоимость выполненных работ составляет ________ (_________) рублей.
Расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства, составили ________ (________) рублей. При этом проведены следующие мероприятия: __________________________.
"___"________ ___ г. Истец направил Ответчику требование об уплате _______ (________) рублей, составляющих стоимость выполненных работ и расходы по прекращению работ и консервации строительства.
В своем ответе от "___"________ ___ г. Ответчик отказал в удовлетворении требований, мотивируя это следующим (не мотивируя свой отказ): __________________.
Вариант: Требования Истца Ответчик оставил без ответа.
На основании изложенного, в соответствии со ст. 752 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь ст. 125 - 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ,
ПРОШУ:
1. Взыскать с _________________________ в пользу ______________________
(указать Ответчика) (указать Истца)
___________ (____________) рублей, составляющих стоимость выполненных работ
до момента консервации и работ по Договору строительного подряда от
"___"________ ___ г. N ____ и расходы по прекращению работ и консервации
строительства.
Приложение:
1. Уведомление о вручении либо иные документы, подтверждающие направление Ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов.
2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
3. Копии свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя).
4. Копия Договора строительного подряда от "___"________ ___ г. N _________.
5. Копия требования Истца от "___"________ ___ г.
6. Копия ответа на требование от "___"________ ___ г.
7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования.
8. Расчет взыскиваемой суммы.
9. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления.
Истец (представитель) __________________/__________________
"___"________ ___ г.