Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 08.07.2009.

ДОГОВОР N ____

поставки товара

(с условием об определении стоимости товара на

основе стоимости изготовления образца (эталона))

г. _______________

"___"_________ ____ г.

____________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик" <*>, в лице _____________, действующ___ на основании _______, с одной стороны и _____________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице _____________, действующ___ на основании _________, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

--------------------------------

<*> Поставщиком является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность (статья 506 Гражданского кодекса Российской Федерации).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется изготовить и передать в согласованные сторонами в спецификациях сроки Покупателю _________, именуем__ в дальнейшем "товар", а Покупатель обязуется принять этот товар и оплатить его.

1.2. Комплектность и количество товара, поставляемого по настоящему Договору, будут устанавливаться сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.3. Товары приобретаются Покупателем для использования в предпринимательской деятельности (или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием).

2. ЦЕНА, УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА, КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Цена товара, поставляемого по настоящему Договору, будет определяться сторонами в протоколе согласования договорной цены, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, на основании калькуляции (или иного документа) о стоимости изготовления образца (эталона), по которому будет изготавливаться товар.

2.2. Увеличение цены товара в течение срока действия настоящего Договора не допускается, кроме случаев, когда одна из сторон или обе стороны настоящего Договора оказались под воздействием обстоятельств непреодолимой силы.

2.3. Количество товара, поставляемого по настоящему Договору, может быть увеличено лишь по письменному указанию Покупателя, направленному в адрес Поставщика.

2.4. Качество товара по настоящему Договору должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество товара.

2.5. Гарантийный срок товара составляет _______ и начинает течь с момента передачи товара Покупателю.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить Покупателю товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим Договором количестве и комплектности в сроки, которые будут устанавливаться сторонами в спецификациях к настоящему Договору.

3.1.2. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Принять товар в срок, установленный подп. 3.1.1 настоящего Договора.

3.2.2. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и комплектности, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).

В случае обнаружения при приемке товара или в течение гарантийного срока на него недостатков товара по качеству Покупатель направляет соответствующую претензию Поставщику в течение ______ после обнаружения недостатков.

В случае обнаружения при приемке товара недостатков товара по количеству и комплектности Покупатель направляет соответствующую претензию Поставщику в течение __________ после обнаружения недостатков.

3.2.3. Оплатить купленный товар в срок, установленный в статье 4 настоящего Договора.

3.3. Если в соответствующей партии Поставщик передал Покупателю меньшее количество товара, чем определено спецификацией к настоящему Договору, Покупатель вправе потребовать передать недостающее количество товара в ___________ срок с момента __________.

3.4. Если в соответствующей партии Поставщик передал Покупателю товар в количестве, превышающем указанное в спецификации к данному Договору, Покупатель обязан известить об этом Поставщика в порядке, предусмотренном настоящим Договором. В случае, когда в _______ срок после сообщения Покупателя Поставщик не распорядится соответствующей частью товара, Покупатель вправе принять весь товар.

В случае принятия Покупателем товара в количестве, превышающем указанное в данном Договоре, дополнительно принятый товар оплачивается по цене и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.

3.5. Если Покупателю будет передан товар ненадлежащего качества, он вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

3.6. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения данного Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим Договору.

3.7. Если Поставщик передал Покупателю наряду с товаром, комплектность которого соответствует Договору, товар с нарушением условия о комплектности, Покупатель вправе по своему выбору:

- принять товар, соответствующий условию о комплектности, и отказаться от остального товара;

- отказаться от всего переданного товара;

- потребовать заменить товар, не соответствующий условию о комплектности, на товар, комплектность которого соответствует настоящему Договору;

- принять весь переданный товар.

3.8. Товар, не соответствующий условию данного Договора о комплектности, считается принятым, если Покупатель в ________ срок после его получения не сообщит Поставщику о своем отказе от товара.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Покупатель осуществляет оплату товара платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в сроки, определенные дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Поставка товара по настоящему Договору будет осуществляться партиями.

Количество товара, поставляемого в каждой партии, будет согласовываться сторонами дополнительно в спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.

5.2. Поставка товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: _________________.

5.3. Приемка товара по количеству, качеству и комплектности проводится при передаче товара Покупателю на складе Поставщика с составлением акта приемки-передачи.

В случае несоответствия количества товара спецификациям к настоящему Договору в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве товара.

В случае несоответствия комплектности или качества товара условиям настоящего Договора в акте приемки-передачи должна быть сделана соответствующая отметка.

5.4. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке товара считаются выполненными с момента передачи товара и подписания представителями Поставщика и Покупателя акта приемки-передачи и накладной на товар.

5.5. Право собственности на купленный товар переходит к Покупателю с момента передачи товара.

Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение срока оплаты партии товара Покупатель уплачивает пеню в размере ___% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченной партии товара.

6.3. За несвоевременную передачу партии товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере ____% от стоимости непереданной партии товара за каждый день просрочки.

6.4. За нарушение условия, предусмотренного п. 2.2 настоящего Договора, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере ____________.

6.5. Установленная законом неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с Поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки (иное может быть предусмотрено в договоре).

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.

8.2. В случае направления Покупателем претензии в связи с нарушением Поставщиком условий настоящего Договора о количестве, качестве или комплектности товара Поставщик обязан рассмотреть такую претензию в течение _____ дней, следующих за днем получения претензии, и сообщить о своем решении Покупателю.

8.3. В случае согласия с претензией Покупателя Поставщик обязан заменить соответствующую часть товара или выполнить иные действия, предусмотренные настоящим Договором для таких случаев, в течение ___ дней, следующих за днем получения претензии Покупателя.

8.4. При недостижении согласия споры решаются в арбитражном суде в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует ______________.

9.2. Действие настоящего Договора будет пролонгировано на _________ срок, если за ________ до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении.

9.3. Изменение, расторжение или продление срока действия договора оформляется дополнительным соглашением, подписываемым сторонами, либо путем обмена письмами, телеграммами, телетайпограммами, телефонограммами, радиограммами с подтверждением их получения.

9.4. Сторона, получившая предложение об изменении или о расторжении договора либо о продлении срока действия договора, обязана дать ответ другой стороне не позднее 10 дней после получения предложения. При недостижении сторонами соглашения спор между сторонами разрешается по заявлению заинтересованной стороны в судебном порядке.

9.5. Односторонний отказ от исполнения договора (полностью или частично) допускается:

в случае существенного нарушения договора одной из сторон;

при поставке товаров с отступлением по качеству от стандартов, технических условий;

при объявлении Покупателя неплатежеспособным;

при завышении Поставщиком цены на товары;

    _______________________________________________.

      (другие случаи, предусмотренные сторонами)

9.6. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

9.7. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случаях:

неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

неоднократной невыборки товаров.

9.8. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении (иное может быть предусмотрено в договоре).

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.2. При исполнении настоящего Договора стороны вправе направлять друг другу необходимые уведомления и письма посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Поставщик: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    Покупатель: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                              ПОДПИСИ СТОРОН:

      Поставщик:                                          Покупатель:

_____________________                                ______________________

        М.П.                                                 М.П.