Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 20.12.2007.

Материал предоставлен агентством деловой литературы "Ай Пи Эр Медиа".

Договор

заказа на изготовление печатной продукции

г. _________________                              "__" ____________ 20__ г.

    ___________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",

в лице ________________________________, действующего на основании ________

             (Ф.И.О., должность)                                   (устава,

__________________________________________________________________________,

        положения, доверенности)

с одной стороны, и _______________________________________________________,

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____________________________,

                                                 (Ф.И.О., должность)

действующего на основании ________________________________________________,

                                  (устава, положения, доверенности)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется исполнить, а именно отпечатать журналы, технические характеристики которых приведены в спецификации издания в приложении N 1.

2. Обязательства сторон

2.1. Правомочия и обязательства Заказчика:

2.1.1. Предоставить Исполнителю диапозитивы, оригинал-макет и цветопробные оттиски обложки, необходимые для печати журналов, в сроки, содержащиеся в приложении N 2.

2.1.2. Оплатить печать очередного номера журнала согласно условиям настоящего договора.

2.1.3. По акту сдачи-приемки Заказчик обязан принять у Исполнителя отпечатанный номер журнала в течение трех дней с момента его уведомления о выполнении работ по настоящему договору.

2.1.4. Поставить в известность Исполнителя обо всех не зависящих от Заказчика обстоятельствах, влияющих на сроки выполнения изготовления журнала, в разумный срок, но не позднее _____ дней до начала печати очередного номера журнала.

2.1.5. В разумный срок представить Исполнителю изменения тиражей очередных номеров журналов, но не позднее чем за _____ дней до начала печати очередного номера журнала.

2.1.6. Организовать вывоз отпечатанного журнала в течение _____ дней после уведомления о готовности тиража.

2.2. Правомочия и обязательства Исполнителя:

2.2.1. Осуществить печать журналов в согласованные сторонами сроки, предусмотренные графиком работ (приложение N 2), а также необходимое качество печати.

2.2.2. Обеспечить проверку сдаваемых диапозитивов на соответствие требованиям технологии печати и техническим возможностям типографии.

2.2.3. Незамедлительно известить Заказчика обо всех не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, которые могут повлиять на сроки печати очередного номера журнала.

2.2.4. Уведомить Заказчика о сроках готовности и вывоза очередного номера журнала.

2.2.5. При нарушении Заказчиком сроков передачи материалов, согласно п. 2.1.1, необходимых для выполнения работ, установленных в приложении N 2 настоящего договора, новый срок печати очередного номера журнала согласовывается с Исполнителем, исходя из его возможностей по выполнению договорных обязательств.

2.2.6. Осуществить рассылку бесплатных обязательных экземпляров журналов каждого наименования в количестве ________ экземпляров в Российскую книжную палату.

2.2.7. Исполнитель имеет право на соразмерное кратное отдаление срока печати в случае:

1) отсутствия предоплаты;

2) нарушения сроков предоставления материалов;

3) существенного увеличения тиража;

4) красочности и объема издания.

3. Цена работ. Порядок расчетов

3.1. Основная стоимость печати журналов приведена в приложении N 1 к настоящему договору.

3.2. Оплата производиться по счетам, выставляемым Исполнителем по техническим характеристикам журнала, указанным в гарантийном письме Заказчика.

3.3. Заказчик оплачивает счет в течение _______ банковских дней с момента его выставления переводом на расчетный счет Исполнителя.

Оплата производится безналичным платежом на расчетный счет Исполнителя.

4. Приемка готовой продукции

4.1. Качество сдаваемого тиража очередного номера журнала должно соответствовать требованиям отраслевых стандартов ОСТ 29.90-83, ОСТ 29.33-98, ОСТ 45.18-86.

4.2. Качество, а также количество сдаваемого тиража журнала проверяется согласно Инструкции N П-7 от 25.04.66 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству".

4.3. Вывоз отпечатанного журнала осуществляется предоставленным Заказчиком транспортом.

4.4. Приемка сдаваемого журнала осуществляется на складе Исполнителя в присутствии представителей Заказчика и Исполнителя. При приемке соблюдаются следующие требования:

- при приемке по количеству и качеству: проверяется не менее ________ экземпляров от всего тиража. При обнаружении бракованных экземпляров весь тираж журнала возвращается на сортировку и повторный контроль. При отсутствии у Заказчика возможности произвести приемку Исполнитель после отгрузки тиража журнала претензии по качеству принимает только при наличии конкретных бракованных экземпляров журнала, которые должны быть заменены на качественные экземпляры. При невозможности замены возможен перерасчет стоимости печати очередного номера журнала.

4.5. Претензии по качеству рассматриваются и принимаются Исполнителем от Заказчика не позднее ________ месяцев со дня выпуска журнала (при условии надлежащего хранения тиража). Не принимаются Исполнителем претензии от отделений связи и экспедирующих организаций за недостачу в стандартных пачках.

5. Конфиденциальность

5.1. Условия настоящего договора и приложения к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

5.2. Исполнитель и Заказчик должны принимать все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Заказчик и Исполнитель освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

    6.3.  Все  споры и разногласия между сторонами должны разрешаться путем

переговоров,  в  случае  не достижения  согласия  и отклонения претензий  в

арбитражном суде ______________________________.

                 (указать место его нахождения)

7. Срок действия договора. Прочие условия

7.1. Данный договор приобретает юридическую силу с момента его подписания и действует до __________ г.

Сторона, изъявившая желание продлить настоящий договор, предоставляет за месяц до истечения срока его действия письменное предложение о продлении. В течение _________ со дня утверждения согласия о продлении настоящего договора Заказчиком составляется график работ (приложение N 2) на следующий год.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.3. Одностороннее расторжение настоящего договора допускается в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями условий настоящего договора для Заказчика являются:

1) несоблюдение условий п. 2.2.1;

2) несоответствие качества печати установленным требованиям стандартов (п. 4.1), а для Исполнителя - п. 2.1.2.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему договору, подписанные уполномоченными представителями сторон, являются неотъемлемой частью данного договора.

7.5. Приложения N 1 и N 2 также являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. Форс-мажор

8.1. В случае возникновения обстоятельств, делающих полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно:

1) пожар,

2) стихийное бедствие,

3) война,

4) военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.2. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, при этом ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

8.3. Сторона, которая окажется не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. Такое уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

    Заказчик: ____________________________________                     М.П.

    Исполнитель: _________________________________                     М.П.