Договор поставки товаров (типовая форма)

ДОГОВОР N ___ поставки товаров
г. __________                                         "___"________ ____ г.

__________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик",
(наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
(должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
_____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель",
(наименование или Ф.И.О.)
в лице _____________________, действующ__ на основании ___________________,
(должность, Ф.И.О.)  (Устава, положения, доверенности или паспорта)
с   другой    стороны,  заключили   настоящий   Договор  о   нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный п. 1.2 Договора срок (или сроки) производимую продукцию, указанную в п. 1.3, и/или закупаемые им товары, указанные в п. 1.4, Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить переданные ему продукцию и товары.
1.2. Стороны согласовали следующие сроки поставки продукции и товаров в течение срока действия Договора:
- партия 1: ___________________________________________________________
(наименование, количество, индивидуализирующие признаки товара)
с "___"________ ____ г. по "___"________ ____ г.;
- партия 2: ___________________________________________________________
(наименование, количество, индивидуализирующие признаки товара)
с "___"________ ____ г. по "___"________ ____ г.;
- партия 3: ___________________________________________________________
(наименование, количество, индивидуализирующие признаки товара)
с "___"________ ____ г. по "___"________ ____ г.
Досрочная поставка продукции и товаров может производиться с согласия Покупателя, выраженного в письменной форме.
1.3. Поставщик     поставляет    следующую    продукцию    собственного
производства: ____________________________________________________________.
(наименование, ТУ или стандарт, количество, ассортимент,
комплектность, цена, другие признаки)
1.4. Поставщик поставляет следующие закупаемые им товары: _____________
__________________________________________________________________________.
(наименование, ТУ или стандарт, количество, ассортимент,
комплектность, цена, другие признаки)
1.5. Продукция и товары далее по тексту Договора именуются "товары".
1.6. Товары приобретаются Покупателем для использования в предпринимательской деятельности (или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием).
1.7. Получателями товара являются - __________________________________.
(наименование, Ф.И.О., ИНН, адреса)
Покупатель вправе указать иных получателей товара.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Качество и комплектность поставляемых товаров должны соответствовать:
- стандарту N ______________________________________________________;
- техническим условиям N _________, утвержденным ___________________.
Документация на каждый товар входит в комплект.
2.2. Дополнительные требования к качеству и комплектности поставляемых товаров: _______________________.
2.3. Поставщик   гарантирует    доброкачественность    и     надежность
поставляемых товаров в течение _______ срока, установленного ______________
__________________________________________________________________________.
(номер стандарта, технических условий или иного документа,
предусматривающего гарантийный срок)
Дополнительные гарантии качества, предоставляемые Поставщиком: _______.
2.4. Каждая партия товара по количеству, качеству и комплектности также должна соответствовать требованиям, указанным в разнарядке.
2.5. Покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.
2.6. Покупатель (получатель), осуществляющий продажу поставленных ему товаров в розницу, вправе требовать замены в разумный срок товара ненадлежащего качества, возвращенного потребителем (иное может быть предусмотрено в Договоре).
2.7. Покупатель (получатель), которому поставлены товары с нарушением условий Договора, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 480 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления доукомплектует товары либо заменит их комплектными товарами.
2.8. Покупатель (получатель), осуществляющий продажу товаров в розницу, вправе требовать замены в течение ___ дней (или: в разумный срок) некомплектных товаров, возвращенных потребителем, комплектными (иное может быть предусмотрено в Договоре).
2.9. Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество товаров либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный требованием срок (не менее ____ дней), Покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

3. ТАРА И УПАКОВКА, МАРКИРОВКА
3.1. Тара  и  упаковка   товаров  должны  соответствовать  требованиям:
- стандарта N __________________________;
- технических условий N __________, утвержденных ______________________
______________________________________________________________________.
(наименование органа, утвердившего ТУ, дата утверждения)
3.2. Стоимость специальной тары, упаковки, а также приспособлений для перевозки каждой единицы товара составляет ______ (_________________) рублей.
3.3. Покупатель (получатель) обязан возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, в следующем порядке: ___________________ в течение ____ дней с момента поставки товара.
При возврате тары Покупателем соблюдаются следующие условия: _______________.
3.4. Прочая тара, а также упаковка товара подлежат возврату Поставщику в следующих случаях: _____________________.
3.5. В случае поломки или деформации возвратной тары по вине Покупателя ее замена на новую осуществляется за плату, которая взимается при последующих поставках товара.
3.6. Поставляемые   товары   подлежат    маркировке   в    соответствии
с требованиями ___________________________________________________________.
(пункты стандартов или технических условий)
3.7. Дополнительные требования к маркировке: ____________________.
3.8. На поставляемых товарах и их упаковке должны быть помещены товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке. Товарные знаки не помещаются на товарах, которые в соответствии со стандартами (или техническими условиями) не подлежат маркировке.
3.9. При поставке немаркированных или ненадлежаще маркированных товаров Покупатель (получатель) вправе (если иное не предусмотрено Договором) замаркировать их (изменить маркировку) за счет Поставщика или потребовать, чтобы маркировку (изменение маркировки) произвел Поставщик, либо отказаться от принятия товаров.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Поставка товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров Покупателю (или: получателям - _________________________).
Варианты.
а) 4.1. В случаях ________________________________ товар поставляется выборкой Покупателем (или получателем) в течение ___ дней с момента ______________.
б) 4.1. Покупатель дает Поставщику указания об отгрузке (передаче) товаров себе (или: получателям) (отгрузочные разнарядки) не менее чем за ___ дней до отгрузки (передачи). В отгрузочной разнарядке должны быть указаны отгрузочные реквизиты получателя, наименование, комплектность, качество, количество товара, даты составления и отправки разнарядки Поставщику, ____________ (иные сведения). Количество подлежащего отправке товара по одной разнарядке не должно быть менее _____ и более ______ единиц товара. Соответствующая партия товара по количеству, качеству и комплектности должна соответствовать требованиям, указанным в разнарядке.

4.2. Непредставление Покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок дает Поставщику право либо отказаться от исполнения Договора, либо потребовать от Покупателя оплаты товаров. Кроме того, Поставщик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных в связи с непредставлением отгрузочной разнарядки.
4.3. Доставка товаров осуществляется Поставщиком путем их отгрузки автомобильным (железнодорожным, авиационным, водным) транспортом по маршруту _______________ - ____________________ - _________________ на следующих условиях: ______________________________.
Вариант. 4.3. Отгрузка товара со склада осуществляется силами и средствами Поставщика на автотранспортные средства Покупателя, которые должны быть приспособлены для безопасной перевозки товара.
В случае если Поставщик обнаружит, что транспортное средство Покупателя не может обеспечить безопасной транспортировки товара, он обязан незамедлительно известить об этом Покупателя или его представителя.

4.4. Поставщик информирует Покупателя о планируемых отгрузках не менее чем за ___ дней до момента поставки ______________________________________.
4.5. Партии товаров поставляются к строго определенному сроку.
4.6. Досрочная поставка товара либо восполнение недопоставленного количества товара в следующем периоде или периодах допускаются лишь при наличии письменного согласия Покупателя.
4.7. Уведомление Покупателем Поставщика об отказе принять просроченные товары не требуется. Если указанные товары Покупателем приняты, обязательства Поставщика считаются исполненными с нарушением установленного срока.
4.8. Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия Договора (иное может быть предусмотрено Договором).
Вариант. 4.8. В случае когда товары отгружаются Поставщиком нескольким указанным получателям, в договоре поставки или отгрузочной разнарядке товары, поставленные одному получателю сверх количества, предусмотренного в договоре или отгрузочной разнарядке, не засчитываются в покрытие недопоставки другим получателям (иное может быть предусмотрено в Договоре).

4.9. Товары должны поставляться комплектно в соответствии с требованиями стандартов (или технических условий). Дополнительно к каждому комплекту поставляется: _______________________.
Вариант. 4.9. Допускается поставка товаров отдельными частями комплекта в соответствии с отгрузочной разнарядкой.

4.10. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с момента оформления отгрузочных документов и фактической поставки (иное может быть предусмотрено в Договоре).
4.11. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена (иное может быть предусмотрено в Договоре). Но товары, поставленные до получения Поставщиком уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.
4.12. Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, определяется дополнительным соглашением сторон.
4.13. Покупатель (или получатель) обязан совершить следующие необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с Договором: _______________________________.
4.14. Порядок  проверки  качества  товаров  предусмотрен  обязательными
требованиями государственных и национальных стандартов - _________________.
(пункты и названия стандартов)
4.15. Принятые Покупателем (или получателем) товары должны быть им осмотрены в течение ________ дней с момента поставки. В этот же срок Покупатель (получатель) обязан проверить количество и качество принятых товаров в следующем порядке: внешним осмотром в таре (или вскрывая упаковку, или по регламенту, установленному _______________________________________).
4.16. В случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектных Покупатель в течение ____ дней с момента приемки заявляет требования об их замене, устранении силами Поставщика недостатков либо доукомплектовании таких товаров и принимает несоответствующие товары на ответственное хранение.
4.17. Когда Покупатель (получатель) в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором поставки отказывается от переданного Поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика. Поставщик обязан вывезти товар, принятый Покупателем (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться им в течение _______ дней с момента получения уведомления. Затем Поставщик оплачивает хранение из расчета ____ рублей за ____ час (день, месяц) хранения. Общий срок хранения товара Покупателем не может превышать ___ дней, по истечении которого товар может быть реализован или утилизирован Покупателем за счет Поставщика.
4.18. Если Поставщик в этот срок не распорядится товаром, Покупатель вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику.
4.19. В случаях поставки негодных, некомплектных товаров, недопоставки, просрочки поставки стороны составляют коммерческий акт (или: акт общей формы и т.п.). Покупатель приглашает для составления такого акта Поставщика. В случае неявки Поставщика такой акт составляется Покупателем в одностороннем порядке.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком товар по ценам, указанным в спецификации.
5.2. К ценам на поставляемый товар устанавливается доплата за досрочное исполнение заказа в размере __% (________) от цены поставляемого товара.
5.3. Расчеты между сторонами производятся платежными поручениями, перечислением безналичных денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.
5.4. Расчеты за товары, входящие в комплект, отгружаемые их изготовителями напрямую Покупателю (получателям), производятся Покупателем по платежным требованиям Поставщика непосредственно между изготовителем и Покупателем.
5.5. Расчеты за товар производятся в следующем порядке:
После получения партии товара Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика сумму в размере ______ (_____________) в течение ___ (______) банковских дней.
5.6. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки товара оплачиваются __________ исходя из их стоимости, указанной в Договоре (спецификациях).
5.7. Залоговую стоимость многооборотной и возвращаемой тары Покупатель перечисляет Поставщику одновременно с оплатой первой партии товара. В случае прекращения Договора перечисленная залоговая стоимость возвращается Покупателю после возврата тары в надлежащем состоянии.
5.8. Расходы на доставку товара _____________ транспортом на согласованных сторонами в п. 4.3 Договора условиях оплачивает Покупатель. В иных случаях - Поставщик.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. За поставку товаров с нарушением согласованных сроков Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере _____ процентов от стоимости всей партии товара, поставленной с нарушением сроков.
Под нарушением понимается как просрочка поставки, так и досрочная поставка без согласия Покупателя. Указанный штраф уплачивается Поставщиком независимо от уплаты неустойки за недопоставку товаров в месячные сроки.
6.2. За невысылку информации (п. 4.4 настоящего Договора) Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере ________ (__________) рублей за каждый случай.
6.3. За просрочку возврата тары, порядок и сроки возврата которой устанавливаются настоящим Договором (ст. 4 настоящего Договора), Покупатель уплачивает Поставщику штраф в следующих размерах от стоимости невозвращенной тары:
- при просрочке до ______ дней - ______ процентов;
- при просрочке свыше ______ дней - _______ процентов.
6.4. Санкции за нарушение других условий Договора: ____________________.
6.5. Установленная законом или Договором неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с Поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки (иное может быть предусмотрено в Договоре).
6.6. При рассмотрении дел о взыскании с Поставщика неустойки за недопоставку товаров Поставщик не может быть признан просрочившим в случаях, когда им поставлены товары ненадлежащего качества или некомплектные, однако Покупателем не заявлялись требования об их замене, устранении силами Поставщика недостатков либо доукомплектовании таких товаров, и они не приняты Покупателем на ответственное хранение.
6.7. Порядок исчисления неустойки, предусмотренный статьей 521 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяется к поставке товара к определенному сроку, только если восполнение недопоставки имело место с согласия Покупателя, но было произведено не в полном объеме. В остальных случаях неустойка взыскивается однократно за период, в котором произошла недопоставка.
6.8. Неустойки, предусмотренные выше, взыскиваются с Поставщика с сумм, включающих НДС.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.
7.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 7.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Поставщик и Покупатель обсудят, какие меры следует принять для продолжения поставок. Если стороны не смогут договориться в течение _______ месяцев, тогда каждая сторона вправе требовать расторжения Договора.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
8.2. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. _________________.

9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством. Стороны вправе продлить действие Договора на новый срок.
9.2. Изменение, расторжение или продление срока действия Договора оформляется дополнительным соглашением, подписываемым сторонами, либо путем обмена письмами, телеграммами, электронными письмами, телетайпограммами, телефонограммами, радиограммами с подтверждением их получения.
9.3. Сторона, получившая предложение об изменении или о расторжении Договора либо о продлении срока действия Договора, обязана дать ответ другой стороне не позднее ___ дней после получения предложения. При недостижении сторонами соглашения спор между сторонами разрешается по заявлению заинтересованной стороны в судебном порядке.
9.4. Односторонний отказ от исполнения Договора (полностью или частично) допускается:
- в случае существенного нарушения Договора одной из сторон;
- при поставке товаров с отступлением по качеству от стандартов, технических условий;
- при объявлении Покупателя неплатежеспособным;
- при завышении Поставщиком цены на товары.
9.5. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
9.6. Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случаях:
- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;
- неоднократной невыборки товаров.
9.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.2. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.
10.3. Подписанный договор вступает в силу с "___"________ ____ г. и действует до "___"________ ____ г.
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
---------------------------------------------------------------------------
¦            Поставщик:             ¦             Покупатель:             ¦
¦ _________________________________ ¦ ___________________________________ ¦
¦    (наименование или Ф.И.О.)      ¦      (наименование или Ф.И.О.)      ¦
+-----------------------------------+-------------------------------------+
¦ Адрес: __________________________ ¦ Адрес: ____________________________ ¦
¦ _________________________________ ¦ ___________________________________ ¦
¦ ИНН _____________________________ ¦ ИНН _______________________________ ¦
¦ Банковские реквизиты:             ¦ Банковские реквизиты:               ¦
¦ _______________ _________________ ¦                                     ¦
¦ Р/с _____________________________ ¦ Р/с ________________________________¦
¦ в _______________________________ ¦ в __________________________________¦
¦ БИК _____________________________ ¦ БИК _______________________________ ¦
¦ К/с _____________________________ ¦ К/с _______________________________ ¦
¦ Телефон:_________________________ ¦ Телефон:___________________________ ¦
¦ E-mail:__________________________ ¦ E-mail:____________________________ ¦
------------------------------------+--------------------------------------

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик:                            Покупатель:

_____________________________    ___________________________________
(должность)                            (должность)

_______________/_____________    _______________/___________________

М.П.                              М.П.