Исковое заявление заказчика в суд общей юрисдикции о взыскании неустойки (или: пени, штрафа) за нарушение конечного срока выполнения работ по договору подряда

В ___________________ районный суд  1

Истец: _______________________________
(наименование или Ф.И.О.
заказчика)
адрес: ______________________________,
телефон: __________, факс: __________,
эл. почта: ___________________________

Представитель истца: _________________
(данные с учетом ст. 48
Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации)
адрес: ______________________________,
телефон: __________, факс: __________,
эл. почта: ___________________________

Ответчик: ____________________________
(наименование или Ф.И.О.
подрядчика)
адрес: ______________________________,
телефон: __________, факс: __________,
эл. почта: ___________________________

Цена иска: ________________ рублей  2
Госпошлина: _______________ рублей  3

Исковое заявление о взыскании неустойки (или: пени, штрафа) за нарушение конечного срока выполнения работ по договору подряда
____________________________________________, в соответствии с п. _____
(наименование или Ф.И.О. подрядчика)
Договора подряда от "___"______________ ____ г. N _____, обязался в срок до
"___"__________ ____ г. по заданию ________________________________________
(наименование или Ф.И.О. заказчика)
выполнить следующие работы: ______________________________________________.
"___"__________ ____ г. _______________________________________________
(наименование или Ф.И.О. заказчика)
за работы по Договору подряда от "___"______________ ____ г. N ____________
______________________________________________ была внесена плата в размере
(наименование или Ф.И.О. подрядчика)
_____ (__________) рублей, что подтверждается ____________________________.
Однако ________________________________________ было допущено нарушение
(наименование или Ф.И.О. подрядчика)
сроков выполнения работ, а именно: _______________________________________,
что подтверждается _______________________________________________________.
Согласно п. п. 1, 3 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Указанные в п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.
Согласно п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.
Согласно п. 1 ст. 394 Гражданского кодекса Российской Федерации если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.
Законом или договором могут быть предусмотрены случаи: когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков; когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки; когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки.
Пунктом _____ Договора подряда от "___"__________ ____ г. N _____ за нарушение конечного срока выполнения работ предусмотрена выплата неустойки (или: пени, штрафа) в размере _______________ (рублей/процентов).
Требование (претензию) истца от "___"_________ ____ г. N ____ о выплате
неустойки (или: пени, штрафа) в размере ________ (______________) рублей за
нарушение  конечного  срока  выполнения   работ  по   Договору  подряда  от
"___"____________ ____ г. N _________ ответчик добровольно не удовлетворил,
сославшись на _________________________________ (или: осталось без ответа),
(мотивы отказа)
что подтверждается _______________________________________________________.
На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 1 ст. 394, п. 2 ст. 405, п. п. 1, 3 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131 - 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:

обязать ответчика выплатить неустойку (или: пени, штраф) в размере _____ (__________) рублей за нарушение сроков выполнения работ по Договору подряда от "___"__________ ____ г. N _____.

Приложения:
1. Договор подряда от "___"__________ ____ г. N _____.
2. Документы, подтверждающие внесение платы по Договору подряда от "___"__________ ____ г. N _____.
3. Документы, подтверждающие нарушение сроков выполнения работ.
4. Расчет суммы неустойки (или: пени, штрафа).
5. Копия требования (претензии) истца от "___"__________ ____ г. N _____.
6. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца.
7. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику.
8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
9. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N _____ (если исковое заявление подписывается представителем истца).
10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

"___"__________ ____ г.

Истец (представитель)
_____________________
(подпись)


1 При цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, в качестве суда первой инстанции спор рассматривает мировой судья (п. 5 ч. 1 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), свыше пятидесяти тысяч рублей - в качестве суда первой инстанции спор рассматривает районный суд (ст. 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
2 Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 91 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой денежной суммы.
3 Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации.