Муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в городе дзержинский московской области

Приложение N 3 к Административному регламенту регламента предоставления Администрацией муниципального образования "Городской округ Дзержинский" муниципальной услуги "Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"

Примерная форма

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
N _____ - __ МЗ

г. Дзержинский                                 "____" _________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
(наименование муниципального заказчика)
в лице ___________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",
с одной стороны, и _______________________________________________________,
(наименование организации поставщика)
именуемое   в   дальнейшем  "Поставщик,  Подрядчик,  Исполнитель",  в  лице
__________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем   "Стороны",   в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и Положением о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ,  оказание  услуг  для  муниципальных нужд г. Дзержинского  заключили
настоящий   муниципальный   контракт   (договор),  именуемый  в  дальнейшем
"Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет настоящего Контракта
1.1.  Заказчик  поручает, а Поставщик, Подрядчик, Исполнитель принимает
на себя ___________________________________________________________________
(описание заказа)
1.2. Поставка продукции (поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг) осуществляется в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, согласно приложению N 1.
1.3. Содержание и сроки поставки продукции (поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг) определяются в соответствии с календарным планом выполнения работ по поставке продукции (поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, согласно приложению N 2.
1.4. Продукция (товары, работы, услуги), поставляемая согласно настоящему Контракту, должна соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а продукция (товары, работы, услуги), подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должна иметь сертификат и знак соответствия.
1.5. Продукция (товары, работы, услуги), не соответствующая требованиям п. 1.4 настоящего Контракта, не принимается Заказчиком и считается непоставленной.
1.6. Настоящий Контракт заключен на основании ________________________.
Протокол от "____" ______ 20__ г. N ___

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик:
а) поручает Поставщику, Подрядчику, Исполнителю осуществление поставок продукции (товаров, работ, услуг) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;
б) обязуется передать Поставщику, Подрядчику, Исполнителю документацию и информацию, необходимую для исполнения условий Контракта;
в) консультирует Поставщика, Подрядчика, Исполнителя по вопросам выполнения муниципального заказа на поставку продукции (товаров, работ, услуг);
г) обеспечивает оплату продукции (товаров, работ, услуг) в соответствии с контрактной стоимостью продукции (товаров, работ, услуг) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Контракта;
д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика, Подрядчика, Исполнителя вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков и уплаты неустойки;
е) вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта путем проверки качества, объемов и сроков поставки продукции (товаров, работ, услуг).
2.2. Поставщик, Подрядчик, Исполнитель:
а) обязуется поставить продукцию (товары, работы, услуги) надлежащего качества в объеме, по цене и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;
б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;
в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения настоящего Контракта;
г) вправе получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения настоящего Контракта;
д) вправе получать оплату за продукцию (товары, работы, услуги) в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта;
е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков.

3. Порядок сдачи и приемки продукции (товаров, работ, услуг)
3.1. Заказчик в присутствии Поставщика, Подрядчика, Исполнителя производит проверку объема, целостности упаковки, сроков реализации передаваемой продукции (товаров, работ, услуг), а также наличие документов, подтверждающих качество продукции.
3.2. При завершении этапа поставки продукции (товаров, работ, услуг) или поставки продукции (товаров, работ, услуг) в целом Поставщик, Подрядчик, Исполнитель представляет Заказчику два экземпляра подписанного Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем акта сдачи-приемки продукции (товаров) или два экземпляра подписанного Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем акта выполненных работ на работы (услуги) с приложением к ним документов (материалов), предусмотренных техническим заданием.
3.3. Заказчик в течение ________ дней со дня получения акта сдачи-приемки продукции (товаров) или актов выполненных работ на работы (услуги) и отчетных документов (материалов), предусмотренных техническим заданием, обязан направить Поставщику, Подрядчику, Исполнителю подписанный экземпляр акта сдачи-приемки продукции (товаров), или один экземпляр акта выполненных работ (услуг), или мотивированный отказ.
3.4. В случае несоответствия поставленной продукции (товаров, работ, услуг) условиям технического задания Стороны обязаны составить акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть представлены Заказчиком в течение ______ дней со дня получения им акта сдачи-приемки продукции (товаров) или акта выполненных работ на работы (услуги). Поставщик, Подрядчик, Исполнитель обязан произвести работы по устранению дефектов продукции без дополнительной оплаты.

4. Стоимость продукции (товаров, работ, услуг), порядок ее поставки и расчетов
4.1. Стоимость продукции (товара, работ, услуг) по настоящему Контракту составляет _______(______) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС ____% ________. Поставленную продукцию (товары, работы, услуги) Заказчик оплачивает в соответствии с утвержденным Сторонами протоколом соглашения контрактной стоимости продукции (товаров, работ, услуг), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, согласно приложению N 3.
4.2. Оплата продукции (товаров, работ, услуг) производится после сдачи Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем и приемки Заказчиком указанной продукции (товаров, работ, услуг), оформленных актом сдачи-приемки продукции (товаров) или актом выполненных работ на работы (услуги), на основании выставленных Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем счетов в течение _____ календарных дней с момента получения счета.
4.3. Продукция (товары, работы, услуги) поставляется непосредственно в адрес получателей (потребителей), указанных Заказчиком в заказах-спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
4.4.   Расчеты  за  поставляемую  продукцию  (товары,  работы,  услуги)
осуществляются в форме и в сроки: _________________________________________
(оплата по форме, предусмотренной
Заказчиком в заявке на размещение)

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. Поставщик, Подрядчик, Исполнитель несет ответственность за качество поставленной продукции (товаров, работ, услуг) и по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты продукции (товаров, работ, услуг), допущенные по вине Поставщика.
5.2. В случае неустранения дефектов в течение 10 дней с момента выставления соответствующих претензий Поставщик, Подрядчик, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере одной десятой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
5.3. В случае нарушения срока поставки продукции (товаров, работ, услуг) Поставщик, Подрядчик, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку на каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной десятой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик, Подрядчик, Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы.
5.4. В случае прекращения поставок продукции (товаров, работ, услуг), предусмотренной настоящим Контрактом, по вине Поставщика, Подрядчика, Исполнителя последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.
5.5. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в случае нарушения Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту (в соответствии с п. 8 ст. 9 Федерального закона N 94-ФЗ от 21.07.2005). Досрочное расторжение Контракта не освобождает Стороны от обязательств, возникших в течение срока его действия.
5.6. В случае прекращения поставок продукции (товаров, работ, услуг), предусмотренной настоящим Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Поставщику, Подрядчику, Исполнителю фактически произведенные затраты.
5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Поставщик, Подрядчик, Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.
5.9. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем переговоров. В случае недостижения договоренности Стороны разрешают споры в Арбитражном суде Московской области.

6. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Контракта
Администрация городского округа Дзержинский и должностные лица, уполномоченные главой администрации города, вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта, в том числе проводить экспертные проверки поставок продукции.

7. Срок действия настоящего Контракта и порядок внесения в него изменений и дополнений
7.1.  Срок действия настоящего Контракта устанавливается с ____________
и до "_____" ___________ 200____ г.
7.2. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения (в соответствии с п. 6 ст. 9 Федерального закона N 94-ФЗ от 21.07.2005).
7.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Поставщик, Подрядчик, Исполнитель:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9. Заключительные положения
Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Заказчика, Поставщика).

Заказчик:                        Поставщик, Подрядчик, Исполнитель:
______________/___________
______________/___________
М.П.                             М.П.
"_____" ________ 200___ г.       "____" _______ 200___ г.



Источник - Постановление администрации городского округа Дзержинский МО от 01.12.2011 № 682-ПГА