Информационная карта конкурса на закупку, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

Информационная карта конкурса

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на закупку на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг изменяют и (или) дополняют положения разд. 1 "Общие положения". При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в разд. 1 "Общие положения" и настоящей Информационной карте, применяются положения Информационной карты конкурса.

N п/п Положение документа Пояснения 1
Наименование заказчика, контактная информация
____________________ (наименование заказчика).
Место нахождения, почтовый адрес: 123456, г. Энск, ул. Серафимовича, д. 14.
Номер контактного телефона: (0000) 30-50-28.
Контактное лицо: Смирнова Людмила Васильевна.
Адрес электронной почты: 0000@mail.ru
2
Наименование уполномоченного органа, контактная информация
Не привлечен
3
Наименование специализированной организации, контактная информация
Не привлечена
4
Вид и предмет конкурса (лота)
Открытый конкурс на право заключения контракта:
1) на выполнение первоочередных противоаварийных и консервационно-реставрационных работ на объекте;
2) на строительство "под ключ" объекта "Детское дошкольное образовательное учреждение на 150 мест";
3) на поставку лекарственных препаратов;
4) на поставку медицинского оборудования, монтаж, пусконаладочные работы по вводу оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала
5
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
1. Сроки (периоды) выполнения работ:
начало выполнения работ: с момента заключения контракта; окончание выполнения работ: 92 дня с момента заключения контракта.
2. Сроки выполнения работ: со дня заключения контракта до 30 ноября 2014 г.
3. Сроки поставки товара: поставка лекарственных препаратов должна быть осуществлена четырьмя равными партиями от общего объема поставки в течение 2014 г. По дополнительным заявкам в случае изменения потребности исполнитель обеспечивает поставку лекарственных препаратов не позднее пяти календарных дней с даты получения заявки.

4. Срок поставки товара: указанное оборудование должно быть доставлено в течение 10 недель с момента подписания контракта. Датой поставки оборудования считается дата, указанная в товарно-транспортной накладной. Монтаж и пусконаладочные работы по вводу оборудования в эксплуатацию - в течение двух рабочих дней с момента поставки товара. Обучение персонала - в течение одного рабочего дня с момента окончания пусконаладочных работ по вводу оборудования в эксплуатацию. Датой ввода оборудования в эксплуатацию считается дата подписания заказчиком акта ввода оборудования в эксплуатацию. По 1, 2. Место выполнения работ: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 2. 3, 4. Место поставки товара: товар поставляется по месту нахождения заказчика - г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 14.
Условия выполнения работ (поставки товара): в полном соответствии с разд. 3 "Техническая часть конкурсной документации" и проектом контракта
6
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
1, 3, 4. 1 067 358,76 руб.
2. 125 300 000,00 руб., в том числе проектно- изыскательские работы - 5 200 898,00 руб.
6.1
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)
См. раздел "Обоснование НМЦК" конкурсной документации
7
Порядок формирования цены контракта (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
Цена контракта является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия контракта. Цена контракта включает расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
8
Источник финансирования закупки
Средства областного бюджета Энской области
9
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
Все расчеты по контракту осуществляются в российских рублях в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.
1. Платежи осуществляются в течение 30 дней со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работу (унифицированная форма N КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма N КС-3). Окончательный расчет производится в течение 30 дней на основании выставленного счета (счета-фактуры), а также подписанного заказчиком акта окончания выполненных работ.

2. Оплата по безналичному расчету. Расчеты производятся за выполненные работы на основании представленных подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат, актов на скрытые работы, сертификатов на применяемые материалы после представления подрядчиком согласованных с лицом, осуществляющим строительный контроль, актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма N КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и произведенных затрат с указанием перечня выполненных строительно-монтажных работ (унифицированная форма N КС-3) и затрат. Расчет по контракту производится заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня выставления подрядчиком счета при условии подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма N КС-2), включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, и справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма N КС-3), составленной подрядчиком и подписанной заказчиком.

3. Оплата по контракту осуществляется заказчиком в российских рублях в безналичной форме расчетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 60 рабочих дней по факту поставки товара и получения от поставщика подтверждающих поставку документов, подписанных сторонами. Оплата по частям допускается.
4. Оплата по контракту будет производиться заказчиком в российских рублях по безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 90 рабочих дней с момента ввода оборудования в эксплуатацию
10
Краткая характеристика и количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
См. разд. 3 "Техническое задание" конкурсной документации
11
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям
Не предусмотрено.
а) при проведении настоящего конкурса учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере пятнадцати процентов. Контракт по требованию победителя, имеющего право на предоставление преимущества, заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении и конкурсной документации. Для получения указанного преимущества участник закупки должен представить в составе заявки документы, подтверждающие статус организации: учредительные документы, информацию о номере реестровой записи в единой информационной системе о регистрации участника закупки в качестве организации, имеющей право на получение преимуществ;

б) участниками закупки могут являться исключительно субъекты малого предпринимательства, соответствующие требованиям ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются РФ, субъект РФ, муниципальное образование), осуществляющие виды деятельности, предусмотренные п. 1 ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". Участник закупки должен представить в заявке на участие в конкурсе декларацию о своей принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. Участник закупки, не обладающий статусом субъекта малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организации, имеет право на участие в настоящем конкурсе в случае наличия в составе заявки на участие в конкурсе декларации соблюдения в ходе исполнения контракта обязательства о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. При нарушении условий данного обязательства в ходе исполнения контракта к участнику закупки будет применена ответственность, предусмотренная проектом контракта
12
Обязательные требования к участникам закупки
1. Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом конкурса:
1) наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (п. 48 ч. 1 ст. 12), Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (п. 3 ст. 45));
2) наличие действующего свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (Градостроительный кодекс РФ, п. 33.3 Приказа Минрегионразвития России от 30.12.2009 N 624);

3) наличие действующей лицензии на фармацевтическую деятельность (с правом осуществления оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения), или действующей лицензии на производство лекарственных средств, полученной до вступления в силу Постановления Правительства РФ от 06.07.2012 N 686 "Об утверждении Положения о лицензировании производства лекарственных средств", или действующей лицензии на производство лекарственных средств, полученной после вступления в силу Постановления Правительства РФ от 06.07.2012 N 686 "Об утверждении Положения о лицензировании производства лекарственных средств", содержащих следующие виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности:
- производство, хранение и реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием соответствующей группы лекарственных препаратов или
-производство, хранение и реализация лекарственных средств с указанием стадии технологического процесса;
- упаковка (первичная и (или) вторичная) для стерильных лекарственных препаратов с указанием соответствующей группы лекарственных препаратов.

2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.
4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

5. Отсутствие конфликта интересов между участником закупки и заказчиком.
6. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации
13
Требования к участникам закупки, установленные заказчиком
Отсутствие в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки
14
Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара
Срок предоставления гарантии качества:
1) выполненных работ (срок, в течение которого выявленные заказчиком дефекты устраняются за счет исполнителя) - 24 месяца со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (унифицированная форма N КС-2). При выявлении в течение гарантийного срока недостатков и дефектов, допущенных по вине исполнителя, исполнитель по требованию заказчика в течение 10 дней с момента заявления устраняет их своими силами и за свой счет;
2) пять лет со дня подписания акта приемки объекта. Объем гарантий 100 процентов на весь объем выполненных работ, используемые материалы и установленное оборудование на весь срок гарантии. Устранение недостатков подрядчиком за свой счет в течение трех дней со дня предъявления претензии (в период производства работ и в течение всего срока гарантии);
3) остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 50 процентов от срока годности, установленного на данный вид товара;

4) гарантийное обслуживание товара, расходы на обслуживание товара в гарантийный срок: гарантийный ремонт и сервисное обслуживание осуществляются поставщиком оборудования или авторизованным сервисным центром. Поставщик гарантирует, что будет осуществлять гарантийное обслуживание поставляемого товара согласно перечню: замена вышедших из строя комплектующих товара в случае обнаружения производственного брака, ремонт товара и его комплектующих, консультации специалистов получателя по телефону.
Гарантийное обслуживание производится на основании подаваемой получателем заявки о неисправности. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению неисправности оборудования не может превышать 14 дней с момента получения заявки от получателя о неисправности. Заявка получателя о неисправности может быть подана посредством почтовой, телефонной, факсимильной связи. Заказчик не несет расходы на обслуживание товара в гарантийный срок. Требования о предоставлении гарантии производителя товара и к сроку действия такой гарантии: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. Требования о предоставлении гарантии поставщика на товар и к сроку действия такой гарантии: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не менее срока действия гарантии производителя товара. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром
15
Срок подачи заявок на участие в конкурсе
Ежедневно с 03.03.2014 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес)
123456, г. Энск, ул. Серафимовича, д. 14, второй этаж, каб. 20
16
Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе
1, 3, 4. 53 367,93 российский рубль.
2. 6 265 000,00 российский рубль:
а, б) 21 347,17 российский рубль
17
Срок и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в конкурсе, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств
Способ обеспечения заявки определяется участником закупки самостоятельно.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

- срок действия банковской гарантии;
- установленный Правительством РФ перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;
- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок подачи заявок не менее чем на два месяца. Банковская гарантия не принимается заказчиком в качестве обеспечительной меры по заявке в случаях:
1) отсутствия информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствия банковской гарантии условиям, указанным в настоящем пункте.
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения заявки:
Получатель: ______________, л/с 00000000000,
Банк получателя: ____________, р/с 00000000000000000000, БИК 000000000, ИНН 0000000000, КПП 000000000.
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения контракта:
1) на выполнение первоочередных противоаварийных и консервационно-реставрационных работ на объекте "Крепость", находящемся по адресу: г. Архангельск, проспект Ломоносова, дом 2;
2) на строительство "под ключ" объекта;
3) на поставку лекарственных препаратов;
4) на поставку медицинского оборудования, монтаж, пусконаладочные работы по вводу оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала
18
Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
В соответствии с п. 11 "Общие положения",
в том числе:
1:
- копия лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) или копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации), содержащей виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, - реставрация, консервация и воссоздание объектов каменного зодчества;
- копии контрактов или контрактов и (или) актов о сдаче-приемке работ, подтверждающих опыт выполнения первоочередных противоаварийных и (или) консервационно-реставрационных работ на объектах культурного наследия (при наличии);
- копии положительных отзывов предыдущих заказчиков о ранее выполненных участником первоочередных противоаварийных и (или) консервационно-реставрационных работах на объектах культурного наследия с приложением копий контрактов/контрактов, подтверждающих выполнение работ на указанном в отзыве объекте культурного наследия (при наличии);

2:
- копия свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией;
3:
- копия лицензии на фармацевтическую деятельность (с правом осуществления оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения), или копия лицензии на производство лекарственных средств, полученной до вступления в силу Постановления Правительства РФ от 06.07.2012 N 686 "Об утверждении Положения о лицензировании производства лекарственных средств", или копия лицензии на производство лекарственных средств, полученной после вступления в силу Постановления Правительства РФ от 06.07.2012 N 686 "Об утверждении Положения о лицензировании производства лекарственных средств", содержащих следующие виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности:
- производство, хранение и реализация стерильных лекарственных препаратов с указанием соответствующей группы лекарственных препаратов или производство, хранение и реализация лекарственных средств с указанием стадии технологического процесса;

- упаковка (первичная и (или) вторичная) для стерильных лекарственных препаратов с указанием соответствующей группы лекарственных препаратов. В случае если участник закупки предлагает в своей заявке на участие в конкурсе цену контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, в составе заявки необходимо представить обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. В случае представления в составе заявки на участие в конкурсе участником закупки предложения о цене контракта ниже начальной (максимальной) цены контракта на 25 и более процентов участник закупки в составе этой заявки вправе предоставить информацию, подтверждающую его добросовестность. К такой информации относятся сведения, содержащиеся в реестре контрактов и подтверждающие исполнение данным участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе трех и более контрактов (все контракты должны быть исполнены без применения к участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение двух лет до даты подачи заявки четырех и более контрактов (не менее чем 75 процентов контрактов должны быть исполнены без применения к участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение трех лет до даты подачи заявки трех и более контрактов (все контракты должны быть исполнены без применения к участнику неустоек (штрафов, пеней)). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем 20 процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт
19
Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, но не более чем на 10 процентов
Предусмотрено
Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником закупки, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)
1, 2. Не предусмотрено.
3, 4. Предусмотрено
Сведения о возможности заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
Предусмотрено
20
Место и порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по адресу: г. Энск, ул. Серафимовича, д. 14, второй этаж, каб. 20.
Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются в соответствии с порядковым номером, присвоенным при их регистрации
21
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 26 марта 2014 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени
22
Критерии (показатели) оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость
1) цена контракта - 40 процентов;
2) квалификация участников закупки - 60 процентов. Итоговый рейтинг заявки вычисляется по формуле:

Ri = ИЦБi + ИНЦбi,

где Ri - итоговый рейтинг оцениваемой заявки;
ИЦБi - рейтинг оцениваемой заявки по критерию "цена контракта";
ИНЦбi - рейтинг оцениваемой заявки по критерию "квалификация участников закупки".
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "цена контракта" (ЦБi), определяется по формуле:

а) в случае если Цmin > 0,

ЦБi = Цmin / Цi х 100,

где Цmin - минимальное предложение из предложений, сделанных участниками закупки по данному критерию;
Цi - предложение участника закупки, заявка которого оценивается;
б) в случае если Цmin < 0,

ЦБi = (Цmax - Цi)/ Цmax х 100,

где Цmax - максимальное предложение из предложений, сделанных участниками закупки по этому критерию.
Рейтинг заявки по данному критерию (ИЦБi) определяется по формуле:

ИЦБi = ЦБi х 0,4,

где 0,4 - коэффициент значимости критерия "цена контракта".

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "квалификация участников закупки" (НЦБi), определяется как сумма баллов, которые присваиваются по показателям критерия.
Показатели критерия:
К1 - опыт участника конкурса по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема; максимальное значение - 70 баллов, коэффициент значимости показателя - 0,7.
Количество баллов, присуждаемых по данному показателю (К1i), определяется по формуле:

К1i = КЗ х 100 х (Кi/Кmax),

где КЗ - коэффициент значимости показателя;

Кi - предложение участника закупки, заявка которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений, сделанных участниками закупки по этому показателю.
К2 - деловая репутация участника конкурса; максимальное значение - 30 баллов, коэффициент значимости показателя - 0,3.
Количество баллов, присуждаемых по данному показателю (К2i), определяется по формуле:

К2i = КЗ х 100 х (Кi / Кmax),

где КЗ - коэффициент значимости показателя;

Кi - предложение участника закупки, заявка которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений, сделанных участниками закупки по данному показателю.
Рейтинг заявки по критерию "квалификация участника закупки" (ИНЦБi) определяется по формуле:

ИНЦБi = НЦБi х 0,6,

где 0,6 - коэффициент значимости критерия "квалификация участника закупки".
При оценке заявок по показателю, связанному с опытом работы участника конкурса, будет засчитываться каждый календарный год, в отношении которого участник представил копию хотя бы одного датированного соответствующим годом контракта или контракта и (или) акта о сдаче-приемке работ (поставке товара), подтверждающих опыт выполнения обязательств сопоставимого с объектом закупки характера и объема.

При оценке заявок по показателям, связанным с деловой репутацией участника конкурса, будут учитываться только те положительные отзывы, к которым прилагаются копии контрактов, подтверждающих выполнение работ на указанном в отзыве объекте (поставку товара заказчику в соответствии с контрактом) сопоставимого с объектом закупки характера и объема
23
Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект контракта
Не ранее чем через десять дней со дня размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе и не позднее двадцати дней с момента размещения указанного протокола
24
Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту
1, 3, 4. 320 207,62 руб.
Размер обеспечения исполнения контракта в случае представления в составе заявки на участие в конкурсе победителем конкурса или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, предложения о цене контракта на 25 процентов и более ниже начальной (максимальной) цены контракта (800 519,07 руб. и ниже): 480 311,43 руб.
2. 37 590 000,00 руб.
Размер обеспечения исполнения контракта в случае представления в составе заявки на участие в конкурсе победителем конкурса или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, предложения о цене контракта на 25 процентов и более ниже начальной (максимальной) цены контракта (93 975 000 руб. и ниже): 56 385 000 руб.

Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения обязательств по контракту
Обеспечение исполнения контракта предоставляется до подписания контракта победителем конкурса или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта; документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, представляется заказчику одновременно с подписанием победителем конкурса или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, проекта контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств. Способ обеспечения исполнения контракта определяется победителем конкурса или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, самостоятельно.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
- срок действия банковской гарантии;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;
- установленный Правительством РФ перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;
- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта:
Получатель: ______________, л/с 00000000000
Банк получателя: ______________________, р/с 00000000000000000000, БИК 000000000, ИНН 0000000000, КПП 000000000.
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта:
1) на выполнение первоочередных противоаварийных и консервационно-реставрационных работ на объекте;
2) на строительство "под ключ" объекта "Детское дошкольное образовательное учреждение на 150 мест";

3) на поставку лекарственных препаратов;
4) на поставку медицинского оборудования, монтаж, пусконаладочные работы по вводу оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала.
Порядок и сроки возврата денежных средств, внесенных для обеспечения исполнения контракта: в случае если участник закупки в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал внесение денежных средств и участник закупки исполнил взятые на себя по контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств производится после:
1, 2) сдачи всех работ;
3, 4) поставки товара по контракту в течение пяти рабочих дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика.
В случае представления в составе заявки на участие в конкурсе победителем конкурса предложения о цене контракта на 25 процентов и более ниже начальной (максимальной) цены контракта победитель конкурса при подписании контракта обязан представить обеспечение исполнения контракта в размере 480 311,43 руб. (если в составе заявки на участие в конкурсе не предоставлена информация, подтверждающая добросовестность победителя конкурса)