Информационная карта электронного аукциона (образец заполнения)

Информационная карта электронного аукциона

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Краткое наименование аукциона: работы по замене тротуарного покрытия
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):
электронный аукцион
Электронный аукцион будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу:
www.sberbank-ast.ru (ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная Система Торгов")
Заказчик:
_______________ (наименование заказчика)
Место нахождения:
123456, г. Энск, Ленинский проспект, д. 175
Почтовый адрес:
123456, г. Энск, Ленинский проспект, д. 175
Телефон:
+7 (0000) 562204
Адрес электронной почты:
e-mail: 0000@rambler.ru
Ответственное должностное лицо заказчика:
Волков Иван Александрович
Специализированная организация:
не привлекается
Наименование объекта закупки:
работы по замене тротуарного покрытия
Классификация товаров, работ, услуг:
4540000 "Услуги по завершению строительства"
Код бюджетной классификации (глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов, КОСГУ):
802.0702.4239900.612.225
Описание объекта закупки:
выполнение работ по разборке плит на тротуаре с последующим устройством покрытия из тротуарной плитки площадью 502 кв. м, установкой бордюра в соответствии с техническим заданием.
К закупаемой продукции не применяется национальный режим, предусмотренный ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг, предусмотренные Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", не установлены. Технические характеристики тротуарной плитки (брусчатки):
- прочность при сжатии - не менее В30,0 (М400);
- морозостойкость - не менее F200;
- водопоглощение - не более 5%;
- истираемость - не более 0,7 г/кв. см
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
состав и объем работ, подлежащих выполнению, определяется в соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом, проверенным в установленном порядке в МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ" г. Энска, и планом благоустройства, который является неотъемлемой часть документации об аукционе
Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:
гарантийный срок на работы, которые выполняются по контракту, устанавливается 36 месяцев с момента подписания актов о приемке выполненных работ (форма N КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3)
Требования к объему предоставления гарантий качества работ:
гарантия распространяется на весь объем выполненных работ. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты, допущенные по вине подрядчика, устраняются подрядчиком за свой счет в сроки, определенные совместно с заказчиком. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская хоровая школа г. Энска" не могло функционировать вследствие дефектов, за которые отвечает подрядчик
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
г. Энск, Ленинский проспект, д. 175
Срок поставки товара, завершения выполнения работ, оказания услуг:
в течение 30 дней с момента заключения контракта
Начальная (максимальная) цена контракта:
713 726,54, российский рубль
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:
начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по замене тротуарного покрытия определяется локальным сметным расчетом (Приложение N 1 к техническому заданию) и составляет 713 726 руб. 54 коп.
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком, подрядчиком, исполнителем:
российский рубль
Источник финансирования:
средства бюджетного учреждения на 2014 г. (субсидия бюджета г. Энска на 2014 г.)
Форма, срок и порядок оплаты контракта:
в течение 10 банковских дней с даты заключения контракта заказчик выплачивает исполнителю аванс в размере 20 процентов цены контракта, оплата выполненных работ осуществляется в течение 10 банковских дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ
Требования к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством РФ:
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы, являющейся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- отсутствие конфликта интересов между участником закупки и заказчиком;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям не предоставляются. Данный электронный аукцион не является закупкой у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
Информация о документации об электронном аукционе:
Единая информационная система (официальный сайт), в которой размещена документация об аукционе:
www.zakupki.gov.ru
Порядок предоставления разъяснений документации об электронном аукционе:
участник закупки вправе направить не более трех запросов о разъяснении положений документации об электронном аукционе оператору электронной площадки ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная Система Торгов" не позднее 23.02.2014. В течение двух дней с момента поступления запроса заказчику разъяснения документации об электронном аукционе будут размещены в единой информационной системе (на официальном сайте)
Информация об электронном аукционе:
Место и порядок подачи заявок участников закупки:
заявка подается оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена по адресу: https://www.sberbank-ast.ru/Download.aspx? fid=446fb829-58eb-466b-b1d8-584fd9fe3daa
Требования к содержанию и составу заявки:
первая часть заявки должна содержать согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; вторая часть заявки должна содержать:
- информацию о наименовании, фирменном наименовании (при наличии), месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве (при наличии), паспортных данных, месте жительства (для физического лица), номере контактного телефона, ИНН участника аукциона или аналоге ИНН участника аукциона (для иностранного лица), ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;
- декларацию о соответствии участника требованиям, установленным законодательством РФ, документацией об электронном аукционе;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения, если заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта является для участника крупной сделкой
Срок подачи заявок:
с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе (на официальном сайте) до 26.02.2014
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе (по местному времени):
26.02.2014 09:00
Обеспечение заявки:
Размер обеспечения:
35 686,33, российский рубль
Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников такого аукциона:
средства обеспечения заявок перечисляются по банковским реквизитам оператора электронной площадки в соответствии с инструкцией, находящейся по адресу:
https://www.sberbank-ast.ru/Content.aspx?tid=2.
Порядок внесения обеспечения: обеспечение должно быть предоставлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. За несвоевременное предоставление обеспечения заявки отвечает участник закупки
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок:
28.02.2014
Дата проведения электронного аукциона (по местному времени):
03.03.2014
Условия контракта:
подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся объектом закупки, в сроки, объеме и качестве, которые определены документацией об электронном аукционе, техническим заданием и проектом контракта
Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":
предусмотрена
Возможность изменить условия контракта:
при исполнении контракта допускаются следующие изменения условий контракта по соглашению сторон:
- снижение цены контракта без изменений иных условий контракта;
- увеличение или уменьшение предусмотренного контрактом объема работ не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены контракта;
- улучшение качественных, функциональных характеристик работ по сравнению с характеристиками, установленными контрактом
Срок заключения контракта:
победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, обязан подписать проект контракта в течение пяти дней с момента размещения заказчиком в единой информационной системе (на официальном сайте) проекта контракта
Условия признания уклонения от заключения контракта:
победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случаях:
- нарушения установленного документацией об электронном аукционе срока подписания проекта контракта;
- нарушения срока направления протокола разногласий;
- нарушения установленного документацией об электронном аукционе срока и порядка предоставления обеспечения исполнения контракта, несоответствия обеспечения требованиям о размере обеспечения;
- признания информации, подтверждающей добросовестность победителя электронного аукциона, недостоверной
Контрактный управляющий:
Волков Иван Александрович, телефон: +7 (0000) 562204
Обеспечение исполнения контракта:
Размер обеспечения:
214 117,96, российский рубль.
Размер обеспечения исполнения контракта в случае представления по результатам проведения электронного аукциона победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, предложения о цене контракта на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта: 321 176,94; российский рубль.
В случае представления по результатам проведения электронного аукциона предложения о цене контракта на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта победитель электронного аукциона при подписании контракта обязан предоставить обеспечение исполнения контракта в размере 321 176 руб. 94 коп. или информацию, подтверждающую добросовестность победителя электронного аукциона. К такой информации относятся содержащиеся в реестре контрактов сведения о том, что в течение года до даты подачи заявки победитель исполнил не менее трех контрактов без применения неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки - четырех и более контрактов (из них не менее 75 процентов исполнены без применения неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение трех лет до даты подачи заявки - трех и более контрактов (все контракты исполнены без применения неустоек (штрафов, пеней)). Цена одного из контрактов, информация о котором предоставлена, должна составлять не менее 20 процентов цены контракта, предложенной победителем электронного аукциона
Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта:
обеспечение исполнения контракта предоставляется до подписания контракта победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта; светокопия документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения контракта, представляется заказчику одновременно с подписанием победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, проекта контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств. Способ обеспечения исполнения контракта определяется победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, самостоятельно.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
- срок действия банковской гарантии;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;
- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;
- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта:
Получатель: ________________________________.
Банк получателя: ___________________________,
р/с 00000000000000000000, БИК 000000000, ИНН 0000000000, КПП 000000000.
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по замене тротуарного покрытия.
Обеспечение исполнения контракта призвано обеспечить основные обязательства по контракту. Порядок и сроки возврата денежных средств, внесенных для обеспечения исполнения контракта: в случае если подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал внесение денежных средств и подрядчик исполнил взятые на себя по контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств производится после сдачи всех работ по контракту в течение пяти рабочих дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика