Договор об оказании услуг по организации производства товаров с условием о последующем заключении договора

Договор об оказании услуг по организации производства товаров (с условием о последующем заключении договора о поставке произведенных товаров)

________________________________________________________________________________



ДОГОВОР N _____ об оказании услуг по организации производства товаров (с условием о последующем заключении договора о поставке произведенных товаров)



    г. __________________                           "___"__________ ____ г.

_________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________, действующ___ на основании ______________, с одной стороны, и __________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________________, действующ___ на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации производства Заказчиком ______________ (далее - "товары"), а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Требования к условиям производства и технологии определяются в Приложении N 1 к настоящему Договору.

1.3. Услуги оказываются по месту нахождения Заказчика (в г. ___________). В случае необходимости выезда в другие населенные пункты Заказчик оплачивает проезд и проживание Исполнителя из расчета:

- билеты: ________________________________________;

- проживание (гостиница): ________ рублей зв сутки;

- питание: ________ рублей в сутки.

Необходимость выезда Исполнителя в другие населенные пункты согласовывается Сторонами совместно.

1.4. Все расходы, связанные с выполнением настоящего Договора, Исполнитель несет самостоятельно за счет причитающейся ему стоимости услуг (раздел 4 настоящего Договора), за исключением случаев, установленных настоящим Договором.

1.5. Сроки оказания услуг по настоящему Договору:

1.5.1. Начало: не позднее "____"__________ ____ г.

1.5.2. Окончание: не позднее "____"_________ ____ г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Обеспечить выезд своего специалиста в место нахождения Заказчика или по иному указанному им адресу в сроки, согласованные с Заказчиком, но не позднее ____________.

2.1.2. Проконсультировать Заказчика в отношении того, какое оборудование и материалы необходимо иметь Заказчику для производства товаров, предложить известные Исполнителю варианты оборудования и материалов, которые можно использовать для производства товаров.

2.1.3. При необходимости проконсультировать Заказчика при закупке оборудования и материалов, необходимых для производства товаров.

2.1.4. При необходимости ознакомить Заказчика и/или его работников с правилами работы на приобретенном оборудовании.

2.1.5. Передать Заказчику документы (технические условия и иные), необходимые для производства товаров.

2.1.6. Проконсультировать Заказчика в отношении налаживания выпуска определенного количества товаров.

2.1.7. Совершить иные действия, необходимые для исполнения настоящего Договора.

2.1.8. После оказания услуг по настоящему Договору составить и представить Заказчику акт об оказании услуг, в котором должны быть указаны виды, объем и стоимость оказанных услуг.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Требовать и получать от Заказчика все документы, необходимые для выполнения настоящего Договора.

2.2.2. Пользоваться услугами любых физических и юридических лиц в целях своевременного и качественного исполнения обязательств по Договору.

2.2.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, предупредив об этом Заказчика за _________________________, при условии полного возмещения Заказчику убытков.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и на условиях, установленных настоящим Договором.

2.3.2. Представлять Исполнителю все имеющиеся у него сведения и документы, необходимые для выполнения настоящего Договора.

2.3.3. Рассмотреть и подписать акт об оказании услуг, представленный Исполнителем в соответствии с п. 2.1.8 настоящего Договора, в течение _________________ дней с даты его получения.

В случае если услуги оказаны с отступлениями от условий настоящего Договора или с иными недостатками, Заказчик указывает на это в акте об оказании услуг.

2.4. В случае оказания Исполнителем услуг с недостатками Заказчик по своему выбору вправе потребовать от Исполнителя:

2.4.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

2.4.2. Соразмерного уменьшения стоимости услуг Исполнителя.

2.5. Если недостатки в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Исполнителем (пп. 2.4.1 настоящего Договора), Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

2.6. Заказчик имеет право контролировать ход исполнения настоящего Договора, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя.

2.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом Исполнителя за _________________________, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ



3.1. После выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору в полном объеме Стороны обязуются заключить о договор поставке товаров, производимых Заказчиком, по которому Заказчик будет выступать поставщиком, а Исполнитель покупателем поставляемых товаров.

Договор поставки должен быть заключен Сторонами не позднее ______________ (дней, месяца) после подписания ими акта об оказании услуг.

3.2. Договор о поставке будет заключен на следующих условиях:

3.2.1. По договору о поставке поставщик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать производимые им _____________ (указать наименование поставляемых товаров) (далее по тексту - "товары") покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, а покупатель обязуется принимать и оплачивать переданные ему товары.

3.2.2. В течение срока действия договора поставки товары будут поставляться партиями по __________________ (указать количество поставляемого товара) со следующей периодичностью: _________________.

(Вариант. В течение срока действия договора о поставке товары будут поставляться партиями в количестве и с периодичностью, определенными Графиком поставки, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.)

3.2.3. Поставка товаров осуществляется путем отгрузки покупателю (либо указанному им лицу: ________________________).

3.2.4. Товар подлежит доставке покупателю (либо указанному им лицу) по следующему адресу: ________________________________.

Доставка осуществляется силами и средствами поставщика (либо покупателя).

(Вариант. Товар поставляется путем его передачи поставщиком покупателю в месте нахождения поставщика.)

3.2.5. Датой поставки товара считается дата доставки товара покупателю (либо указанному им лицу).

(Вариант. Датой поставки считается дата передачи товара поставщиком покупателю в месте нахождения поставщика.)

3.2.6. Цена товара составляет ____ (______________) рублей за ___________ (указать единицу измерения).

(Вариант. Цена товара определяется в соответствии с приложением к договору поставки (спецификацией и т.п.).)

3.2.7. Покупатель уплачивает цену товара в следующем порядке и в следующие сроки: ____________________________________.

3.2.8. __________________________________________.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



4.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет ____ (_________) рублей.

4.2. Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору в следующем порядке: ___________________________________.

4.2.1. Предварительная оплата стоимости услуг в размере ______ (____________________) рублей производится Заказчиком в течение _________________ дней с момента подписания настоящего Договора.

4.2.2. Оставшаяся часть стоимости услуг в размере ______ (____________) рублей оплачивается в течение ________________ дней с момента подписания Сторонами акта об оказании услуг в соответствии с пп. 2.1.8, 2.3.3 настоящего Договора.

4.3. Оплата услуг производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.

4.5. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА



5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по нему в полном объеме.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами досрочно по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



6.1. В случае нарушения срока оказания услуг, установленного п. 1.5 настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в размере ______ (______________) рублей за каждый день нарушения срока.

6.2. В случае нарушения срока оплаты, установленного п. 4.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере ____% от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.3. Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный ненадлежащим исполнением обязательств, установленных настоящим Договором.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.6. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, стихийные бедствия, чрезвычайные события социального характера (война, массовые беспорядки и иные), правительственные постановления или распоряжения государственных органов, делающие невозможным выполнение Договора.

6.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать более _______, Стороны обязаны решить вопрос о расторжении Договора или о продлении срока его исполнения.

6.8. В случае, когда одна из Сторон уклоняется от заключения договора поставки в установленный срок (п. 3.1 Договора), другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор.

Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора поставки, должна возместить другой стороне причиненные этим убытки.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ



7.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам по результатам переговоров, споры будут переданы на рассмотрение в Арбитражный суд г. __________ в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны представителями обеих Сторон.

7.5. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.6. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:

7.6.1. Приложение N 1. Требования к условиям производства и технологии.

7.6.2. Приложение N 2. Перечень товаров, подлежащих поставке Исполнителю.

7.6.3. Приложение N 3. Акт об оказании услуг (после его подписания Сторонами).

7.6.4. _________________________________________.

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



Заказчик: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Исполнитель: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

                             ПОДПИСИ СТОРОН:

  Заказчик:                                   _____________/_____________

                                                (подпись)      (Ф.И.О.)

                               М.П.

  Исполнитель:                                _____________/_____________

                                                (подпись)      (Ф.И.О.)

                               М.П.