blanki-verhovnyj_sud-Primernaya_forma_gosudarstvennogo_kontrakta_grazhdansko-pravovogo_dogovora_na_vypolnenie_rabot_okaza
Примерная форма государственного контракта (гражданско-правового договора) на выполнение работ (оказание услуг), заключаемого Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации
________________________________________________________________________________
Приложение N 7 к Инструкции о порядке подготовки, согласования, заключения, регистрации и учета, организации исполнения обязательств и контроля за исполнением государственных контрактов (договоров, соглашений) в аппарате Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА) НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ), ЗАКЛЮЧАЕМОГО СУДЕБНЫМ ДЕПАРТАМЕНТОМ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (ДОГОВОР) N ___ на выполнение работ (оказание услуг)
г. Москва "__" _________ 20__ г.
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации в лице Генерального директора Гусева А.В., действующего от имени Российской Федерации на основании Федерального закона от 8 января 1998 г. N 7-ФЗ "О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации", именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик", с одной стороны, и __________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик" ("Исполнитель"), с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", на основании результатов размещения государственного заказа __________ (путем проведения конкурса, аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок, размещения заказа у единственного Подрядчика (Исполнителя) (протокол N ___ от __________ г.)) заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Подрядчик (Исполнитель) обязуется выполнить работы (оказать услуги) по ___________, а Государственный заказчик обязуется принять результат работ (услуг) и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Состав выполняемых работ (оказываемых услуг):
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
1.3. Срок выполнения работ (оказания услуг) ___ рабочих дней (месяцев) с момента заключения Контракта.
1.4. Выполнение работ (оказание услуг) осуществляется по адресу (#по следующим адресам#): _________________________.
1.5. Все работы выполняются (услуги оказываются) в соответствии с требованиями ______________________ <1>.
--------------------------------
<1> Если для данного вида работ (услуг) существуют какие-либо нормативы или требования, их необходимо указать в данном пункте.
#1.4. Состав, содержание и сроки выполнения работ (оказания услуг) _________ (и их отдельных этапов), а также результаты выполнения работ (оказания услуг), отчетные документы определяются планом выполнения работ (порядком оказания услуг) (приложение N __ ) и техническим заданием (приложение N __ )# <2>.
--------------------------------
<2> Данный пункт устанавливается в случае необходимости по усмотрению Государственного заказчика (технологически сложные работы, поэтапное выполнение работ (оказание услуг) и др.).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Государственный заказчик:
2.1.1. Оказывает Подрядчику (Исполнителю) информационную и иную помощь, необходимую для эффективного исполнения настоящего Контракта.
2.1.2. Осуществляет оплату выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.
2.1.3. Проверяет ход и качество выполнения работ (оказания услуг) в рамках настоящего Контракта.
2.1.4. Производит приемку выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему Контракту в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта.
2.1.5. Вправе требовать у Подрядчика (Исполнителя) соответствующего возмещения в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Подрядчика (Исполнителя).
2.2. Подрядчик (Исполнитель):
2.2.1. Обязуется своевременно и надлежащим образом выполнить работы (оказать услуги), указанные в разделе 1 настоящего Контракта.
2.2.2. Обязуется обеспечивать соответствие результатов работ (услуг) требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.3. Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта.
2.2.4. Представляет Государственному заказчику все необходимые для приемки и оплаты работ (услуг) документы в соответствии с разделами 3 и 4 настоящего Контракта.
2.2.5. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Государственного заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения настоящего Контракта.
2.2.6. Не вправе без предварительного письменного согласия Государственного заказчика раскрывать содержание настоящего Контракта другим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. ЦЕНА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________ (прописью), в том числе НДС ____________ (прописью), #в том числе по этапам:
1 этап _______________________;
2 этап ________________________;
3 этап _______________________# <1>.
--------------------------------
<1> Данный пункт устанавливается по необходимости, в случае поэтапного выполнения работ (оказания услуг).
Цена Контракта включает в себя все налоги, платежи, затраты, издержки и иные расходы Подрядчика (Исполнителя), в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.
#3.2. Цена Контракта остается фиксированной на весь срок действия Контракта.# <2>
--------------------------------
<2> Если возможность изменения цены предусмотрена законодательством Российской Федерации и документацией размещения заказа, необходимо прописать условие в данном пункте Контракта.
3.3. Расчеты по настоящему Государственному контракту производятся по безналичному расчету путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика (Исполнителя), указанный в настоящем Контракте, в течение _________ рабочих дней после подписания Сторонами акта#(ов)# <1> сдачи-приемки работ (оказанных услуг), предоставления Подрядчиком (Исполнителем) счета, счета-фактуры и #(или) иных документов# <2>.
--------------------------------
<1> Данный пункт устанавливается по необходимости, в случае поэтапного выполнения работ (оказания услуг).
<2> Если для оплаты услуг (работ) требуются иные документы, их необходимо указать в данном пункте.
3.4. Государственный заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате выполненных работ (оказанных услуг) с момента списания денежных средств со счета Государственного заказчика.
#3.5. Государственный заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику (Исполнителю) на банковский счет, указанный в настоящем Контракте, в размере ___% от цены Контракта, указанной в п. 3.1, в сумме ___ (прописью) в течение ____ банковских дней со дня выставления Подрядчиком (Исполнителем) счета на перечисление авансового платежа, но не ранее регистрации Контракта Государственным заказчиком в Реестре государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказа.# <3>
--------------------------------
<3> Данный пункт устанавливается только в случае, если выплата авансового платежа предусмотрена законодательством и документацией размещения заказа.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
4.1. Приемка результата работ (услуг) производится в течение ____ рабочих дней со дня, следующего за днем получения Государственным заказчиком извещения (уведомления) Подрядчика (Исполнителя) о готовности к сдаче результата выполненных работ (оказанных услуг).
4.2. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ (оказанных услуг) условиям настоящего Контракта Государственный заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика (Исполнителя), составляет акт устранения недостатков с указанием их исправлений и направляет его Подрядчику (Исполнителю), который устраняет выявленные недостатки за свой счет в установленные Государственным заказчиком сроки.
4.3. Для проверки соответствия качества выполненных работ (оказанных услуг) требованиям, установленным Контрактом, Государственный заказчик вправе привлекать независимых экспертов и иных специалистов.
4.4. Работы (услуги) считаются выполненными (оказанными) со дня подписания Сторонами акта#(ов)# сдачи-приемки работ (оказанных услуг).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Неустойка устанавливается в размере одной двадцатой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.
Подрядчик (Исполнитель) освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика. Уплата штрафных санкций не освобождает Подрядчика (Исполнителя) от надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.3. Государственный заказчик вправе удержать размер неустойки из суммы, подлежащей оплате по Контракту (договору).
5.4. В случае просрочки Государственным заказчиком сроков исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик (Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика (Исполнителя).
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
6.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Подрядчик (Исполнитель) гарантирует качество работ (услуг), выполненных (оказанных) в рамках настоящего Контракта.
7.2. В случае обнаружения дефектов и (или) недостатков выполненных работ (оказанных услуг) в течение ___ рабочих дней с даты обнаружения дефектов и (или) недостатков Государственный заказчик извещает Подрядчика (Исполнителя) о выявленных недостатках и (или) дефектах. Подрядчик (Исполнитель) обязан безвозмездно устранить недостатки и (или) дефекты в срок не более - рабочих дней со дня получения указанного извещения.
7.3. Гарантийный срок по настоящему Контракту составляет ___ месяцев (лет) и исчисляется с даты выполнения работ (оказания услуг).
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Обстоятельства непреодолимой силы означают события, неподвластные контролю Сторон, не вызванные их просчетом, небрежностью и (или) носящие непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются: войнами, революциями, пожарами, наводнениями, эпидемиями, карантинами, актами и действиями органов государственной власти.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые они не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. При этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно известить по факсу и/или по электронной почте, а также не позднее 3 рабочих дней с даты их наступления или прекращения письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает другую Сторону права ссылаться на них в будущем.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, действуя на протяжении одного месяца, не обнаруживают признаков прекращения, то действия Сторон в отношении настоящего Контракта должны определяться Сторонами по взаимной договоренности.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до "__" ________ 20__ г.
Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их заключения Сторонами.
9.3. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в течение ____ рабочих дней.
10.2. Все уведомления (извещения) Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомления с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
10.3. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
#10.5. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью# <1>.
--------------------------------
<1> Данный пункт устанавливается (по необходимости) при наличии приложений.
#11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ# <2>
--------------------------------
<2> Данный раздел устанавливается (по необходимости) при наличии платежей.
12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Государственный заказчик: Подрядчик (исполнитель):
Судебный департамент при Верховном Суде
Российской Федерации
Адрес: ________________________________ Адрес: ________________________
Платежные реквизиты Платежные реквизиты: __________
ИНН ___________________________________ _______________________________
УФК по г. Москве код ОКПО ______________________
(______________________________________ код ОКОНХ _____________________
л/сч __________________________________) ОКАТО _________________________
б/сч __________________________________ Тел: __________ Факс:__________
ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА: ОТ ПОДРЯДЧИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ):
Генеральный директор Судебного
департамента при Верховном Суде
Российской Федерации
____________________ А.В. Гусев _______________ (_____________)
"__" _____________ 20__ г. "__" _____________ 20__ г.
М.П. М.П.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Данная форма Государственного контракта (договора) является примерной и определяет только общие требования к его оформлению.
2. Формат текста "курсив" используется для обозначения абзацев (текста), которые включаются в Государственный контракт (договор) только в случае необходимости по усмотрению Государственного заказчика.