Примерный государственный контракт на выполнение научно-исследовательских работ по государственному оборонному заказу

или поделиться

Примерный государственный контракт на выполнение научно-исследовательских работ по государственному оборонному заказу
<Скачать бесплатно или редактировать онлайн!>
Изображение документа
Категории
1825Пример документа

primernyy-gosudarstvennyy-kontrakt

Утвержден

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 23 января 2004 г. N 41

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 17.08.2010 N 629)

ПРИМЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ

ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ

Гриф ________________

Экз. N ____

Государственный оборонный заказ на 20__ г.

__________________________________________

(номер и дата постановления Правительства

Российской Федерации, которым утвержден

государственный оборонный заказ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N _______

НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

________________________________________________

(наименование)

________________________________________________

(шифр темы)

__________________________________ "__"___________ 20__ г.

(место заключения государственного

контракта)

_____________________________________________________________________,

(полное наименование государственного заказчика)

именуемый(ое) в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________

_____________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя и отчество)

действующего на основании ___________________________________________,

(наименование документа и его

реквизиты)

с одной стороны, и ___________________________________________________

(полное наименование организации - головного

исполнителя (исполнителя),

_____________________________________________________________________,

свидетельство о регистрации)

именуемый(ое) в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________

_____________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя и отчество)

действующего на основании ___________________________________________,

(наименование документа

и его реквизиты)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили

настоящий государственный контракт о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями

настоящего государственного контракта и своевременно сдать

Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить

научно-исследовательскую работу (далее именуется - НИР) по теме

_____________________________________________________________________.

(наименование и шифр темы)

2. Основание для заключения государственного контракта: ______

_____________________________________________________________________.

(наименование документа, его номер и дата, номер и дата

решения (протокола) конкурсной комиссии)

II. УСЛОВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

3. НИР выполняется Исполнителем в полном соответствии с

требованиями тактико-технического (технического) задания (далее

именуется - ТТЗ) _____________________________________________________

(наименование ТТЗ на выполнение НИР, номер

и дата утверждения,

_____________________________________________________________________,

кем утверждено)

являющегося неотъемлемой частью настоящего государственного

контракта.

Содержание и сроки выполнения НИР (этапа НИР) определяются календарным

планом проведения НИР, который является неотъемлемой частью настоящего

государственного контракта.

4. Разработанная согласно настоящему государственному контракту

научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТТЗ и

содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций

Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и

теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям следующих

документов: _________________________________________________________.

(стандарты или другие документы, их номера

и даты)

Документация передается Заказчику ______________________________.

(подлинник, дубликат __

экз., копия __ экз.)

5. Изменение Заказчиком в процессе выполнения НИР требований,

предусмотренных пунктом 3 настоящего государственного контракта,

оформляется дополнительным соглашением Сторон с приложением протокола

согласования (уточнения) контрактной цены НИР, которые с момента их

подписания являются неотъемлемой частью настоящего государственного

контракта.

6. При выполнении НИР и использовании (в том числе передаче)

полученных результатов Стороны обязаны соблюдать следующие условия

ограничения: _________________________________________________________

(режим допуска к работам и документам, степень

их секретности и другие требования,

_____________________________________________________________________.

наименования, номера и даты документов, которыми

следует руководствоваться)

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7. Исполнитель вправе:

а) привлекать по согласованию с Заказчиком на контрактной основе к выполнению настоящего государственного контракта соисполнителей.

В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. При этом условия настоящего государственного контракта подлежат включению Исполнителем в контракты с соисполнителями.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего государственного контракта;

б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения НИР информацию;

в) требовать возмещения убытков в порядке, установленном пунктом 31 настоящего государственного контракта;

г) приостановить работу по настоящему государственному контракту в случае, если в ходе выполнения НИР выяснится, что невозможно достигнуть результатов НИР, установленных требованиями ТТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя;

д) приостановить выполнение НИР в случае, если Заказчик не производил оплату более ____ месяцев за выполненные и принятые этапы НИР.

8. Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего государственного контракта и целевое использование средств, выделяемых для выполнения НИР;

б) полностью или частично отказаться от выполнения обязательств по настоящему государственному контракту с возмещением фактических затрат Исполнителя;

в) требовать возмещения в соответствии с пунктом 31 настоящего государственного контракта убытков, причиненных по вине Исполнителя;

г) прекращать действие настоящего государственного контракта, если дальнейшее проведение НИР (этапа НИР) стало неактуальным.

9. Исполнитель обязан:

а) выполнить НИР в соответствии с утвержденным Заказчиком ТТЗ и передать Заказчику результаты, в том числе разработанные согласно настоящему государственному контракту отчеты, научно-техническую и иную документацию, а также изготовленные макеты, стенды, экспериментальные образцы в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок;

б) согласовать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

в) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего государственного контракта, в том числе документы, подтверждающие наличие у исполнителя и привлекаемых соисполнителей систем менеджмента качества и их соответствие установленным требованиям;

г) информировать Заказчика о приостановлении НИР в __-дневный срок с соответствующими обоснованиями;

д) проводить в процессе выполнения работ по настоящему

государственному контракту патентные исследования в соответствии

______________________________________________________________________

(стандарты и другие документы, их номера и даты)

и на дату завершения НИР обеспечить защиту используемых при

выполнении НИР авторских прав и прав патентообладателей;

е) уведомлять Заказчика в __-дневный срок о каждом полученном при выполнении настоящего государственного контракта результате НИР (этапа НИР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны.

10. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты НИР (этапа НИР) в соответствии с настоящим государственным контрактом;

б) сообщить Исполнителю в __-дневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего государственного контракта способного к правовой охране результата НИР (этапа НИР) решение о порядке его использования и форме правовой охраны;

в) возместить Исполнителю фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене НИР (этапа НИР), в случае досрочного прекращения работ по настоящему государственному контракту;

г) в случае невозможности достижения результатов НИР, установленных требованиями ТТЗ, в __-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения НИР (этапа НИР) и внести по согласованию с Исполнителем изменения в ТТЗ на проведение НИР и в календарный план проведения НИР либо принять решение о ее прекращении;

д) провести в месячный срок после окончания НИР (этапа НИР) государственный учет результатов интеллектуальной деятельности, созданных при ее выполнении;

е) передавать Исполнителю необходимую для выполнения НИР информацию.

IV. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ

11. НИР (этап НИР) выполняется в сроки, указанные в календарном плане проведения НИР.

При этом устанавливаются:

начало НИР ___________ 20__ г.;

окончание НИР ________ 20__ г.

12. В случае досрочного выполнения НИР (этапа НИР) Заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной НИР (этапа НИР) производится в установленном настоящим государственным контрактом порядке.

13. Досрочное выполнение НИР (этапа НИР) по просьбе Заказчика осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением о сроке выполнения НИР (этапа НИР), которое с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

14. Датой исполнения НИР по настоящему государственному контракту считается дата утверждения Заказчиком акта приемки последнего этапа НИР при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане проведения НИР.

V. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

15. При завершении выполнения НИР (этапа НИР) Исполнитель обязан

в письменной форме уведомить Заказчика о готовности НИР (этапа НИР) к

сдаче.

Уведомление Исполнителя о готовности НИР (этапа НИР) к сдаче

должно быть подписано _______________________________________________.

(должность, фамилия, имя и отчество)

16. Сдача и приемка выполненной НИР (этапа НИР) осуществляется

в порядке, установленном следующими документами: _____________________

_____________________________________________________________________.

(стандарты и другие документы, их номера и даты)

17. Заказчик вправе в течение __ дней с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненной НИР (этапа НИР) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего государственного контракта и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов НИР (этапа НИР) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за его счет, если они не выходят за пределы условий настоящего государственного контракта.

VI. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

18. За выполненную в соответствии с условиями настоящего

государственного контракта НИР Заказчик уплачивает Исполнителю

_______________________________________________________________ рублей

(цифрами и прописью)

в соответствии с утвержденным Сторонами протоколом согласования

контрактной цены НИР, являющимся неотъемлемой частью настоящего

государственного контракта.

19. Заказчик в __-дневный срок с даты подписания настоящего

государственного контракта производит выплату Исполнителю

первоначального аванса в размере ____ процентов контрактной цены

______________________________________________________________________

(от стоимости НИР в целом, первого этапа НИР и т.п.)

в сумме ______________________________________________________ рублей.

(цифрами и прописью)

Выдача последующих авансов производится _________________________

(размер, срок

______________________________________________________________________

и другие условия выдачи авансов, установленные

нормативными документами и (или)

_____________________________________________________________________.

соглашением Сторон)

20. Оплата выполненной НИР (этапа НИР) производится поэтапно исходя из цен, указанных в протоколе согласования контрактной цены НИР за вычетом ранее выданного аванса (авансов).

21. Оплата НИР (этапа НИР) производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной НИР (этапа НИР), оформленной актом приемки.

Счета Исполнителя с приложенными к ним подлинными актами приемки оплачиваются Заказчиком в порядке, установленном нормативными правовыми актами в __-дневный срок.

22. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения НИР (этапа НИР) или прекращения НИР (этапа НИР) проводится Заказчиком в__-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками.

По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

23. При определении контрактной цены НИР Стороны

руководствуются ______________________________________________________

(типовые методические рекомендации

по планированию,

_____________________________________________________________________.

учету и калькуляции себестоимости научно-технической

продукции либо иные нормативы, методики)

24. После утверждения государственного оборонного заказа на очередной год Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему государственному контракту и протокол согласования контрактной цены этапов НИР (с учетом прогнозных индексов-дефляторов), которые с момента их подписания являются неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

Объемы ассигнований на выполнение НИР по настоящему государственному контракту могут быть изменены в соответствии с государственным оборонным заказом на очередной год, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя в течение __ дней с последующей корректировкой условий настоящего государственного контракта.

Заказчик вправе производить выплату Исполнителю до 50 процентов от установленного настоящим государственным контрактом аванса до утверждения государственного оборонного заказа и заключения дополнительного соглашения к настоящему государственному контракту на очередной год.

VII. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ НИР

25. Все полученные при выполнении НИР (этапа НИР) результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении НИР (этапа НИР) объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.

26. Права на результаты, полученные при выполнении НИР (этапа

НИР), принадлежат ___________________________________________________:

(указывается текст соответствующего подпункта)

а) Исполнителю.

Исполнитель обязан по требованию Заказчика безвозмездно предоставить указанному им лицу (лицам) неисключительные права на использование этих результатов;

б) Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на результаты, полученные при выполнении НИР (этапа НИР), осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) Исполнителю совместно с Заказчиком.

Порядок использования прав на результаты, полученные при выполнении НИР (этапа НИР), определяется отдельным соглашением Сторон, которое с момента его подписания является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

VIII. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

27. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений,

относящихся к предмету настоящего государственного контракта, ходу его

исполнения и полученным результатам.

К конфиденциальным сведениям относятся __________________________

_____________________________________________________________________.

(объем конфиденциальных сведений и перечень документов,

в которых они содержатся)

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим государственным контрактом и при необходимости оформляются приложением к настоящему государственному контракту.

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

28. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

29. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного контракта.

30. В случае неустранения в согласованный Сторонами срок недостатков представленной для сдачи НИР (этапа НИР) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере __ процентов контрактной цены НИР (этапа НИР), подлежащей исправлению.

31. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего государственного контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

32. За нарушение Исполнителем срока выполнения НИР (этапа НИР) он уплачивает Заказчику неустойку в размере __ процентов контрактной цены НИР (этапа НИР) за каждый день просрочки.

33. За нарушение установленных сроков приемки НИР (этапа НИР) по настоящему государственному контракту Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере __ процентов контрактной цены выполненной НИР (этапа НИР) за каждый день просрочки.

34. За просрочку оплаты принятой НИР (этапа НИР) Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере __ процентов суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

35. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

36. Общая сумма штрафных санкций по результатам выполнения НИР (этапа НИР) не может превышать установленной контрактной цены НИР (этапа НИР).

37. В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к выполнению НИР (этапа НИР) соисполнителей, Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные.

XI. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

38. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

39. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему государственному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее __ дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

40. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем государственном контракте, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на __ месяцев.

41. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше __ месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий государственный контракт и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

42. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

XII. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

43. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением

настоящего государственного контракта, включая споры и разногласия по

техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются

Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем

переговоров с оформлением протокола разногласий.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный

суд __________________________________________________________________

(по месту заключения настоящего государственного контракта,

нахождения Заказчика, Исполнителя)

только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

Срок досудебного урегулирования - ___ дней.

XIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

44. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по "__"__________ 20__ г.

45. Срок действия настоящего государственного контракта может быть продлен по взаимному согласию Сторон. Условия продления определяются Сторонами не менее чем за __ дней до истечения срока действия настоящего государственного контракта.