kontrakt-na-proizvodstvo-produktsii
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 11.07.2008.
КОНТРАКТ N ____
на производство продукции
(выполнение работ силами Подрядчика с использованием
материалов Заказчика)
г. ______________
"___"__________ ____ г.
_____________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и _____________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________, действующ___ на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется произвести на своих производственных мощностях, своими силами _____________, именуемый в дальнейшем "результат работ", используя материалы Заказчика, указанные в п. 1.2 настоящего Контракта, и сдать Заказчику, а Заказчик обязуется его принять и оплатить.
Ассортимент и стоимость результата работ указываются сторонами в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
Передача результата работ будет осуществляться сторонами в г. _________.
1.2. Для выполнения работ по настоящему Контракту Заказчик обязуется по накладной по форме N М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а, предоставить Подрядчику материалы, указанные в Приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
При поступлении материалов Подрядчик оформляет приходный ордер по форме N М-4 и указывает, что сырье поступило на давальческих условиях.
1.3. После окончания выполнения работ готовая продукция передается Заказчику по акту приемки-передачи и накладной. Минимальная партия для передачи составляет _______ изделий.
1.4. Подрядчик представляет Заказчику отчет об использовании материалов. Излишек материалов возвращается Заказчику.
1.5. Если в процессе работы образуются отходы, то они возвращаются Заказчику.
1.6. Подрядчик хранит готовую продукцию на своем складе после приемки ее Заказчиком в течение _____ дней.
В случае просрочки получения готовой продукции стоимость оплаты за хранение готовых изделий, принятых Заказчиком, составляет _______ (_________) руб., в том числе НДС _____ (_________) руб.
1.7. Готовая продукция, не полученная заказчиком свыше ____ дней, может быть реализована Подрядчиком иным лицам в порядке, установленном законодательством.
1.8. Все таможенные расходы и формальности несет Заказчик.
2. КАЧЕСТВО
2.1. Качество результата работ должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.
Дополнительные требования по качеству: _________________________.
2.2. Качество предоставляемых Заказчиком материалов должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.
3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Цена за достигнутый по настоящему Контракту результат работ установлена в ___________ руб. согласно Приложению N 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
3.2. Цена за достигнутый по настоящему Контракту результат работ включает:
- стоимость работы, выполненной Подрядчиком, в размере _____ (__________) руб.;
- стоимость производственных расходов Подрядчика в размере ______ (__________) руб.;
- __________________________.
3.3. Общая стоимость настоящего Контракта составляет ______ (________) руб., но может меняться сторонами с учетом изменений и дополнений к настоящему Контракту.
3.4. Оплата осуществляется в ___________ путем перевода указанной суммы денежных средств на счет Подрядчика в течение ______ дней с момента получения Заказчиком следующих документов:
1. Железнодорожная накладная или международная транспортная накладная.
2. Спецификация отгруженной партии с указанием точного отгруженного количества в каждом вагоне или автопоезде.
3. Грузовая таможенная декларация.
4. Счет-фактура на стоимость отгруженной партии.
5. Сертификат качества.
6. Радиационный сертификат (по необходимости).
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
4.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику необходимые материалы для осуществления им работ по настоящему Контракту в следующие сроки: _________.
4.2. Подрядчик производит и передает результат работ отдельными партиями в строгом соответствии со спецификациями, предоставляемыми Заказчиком на каждую партию.
4.3. Срок передачи каждой партии указывается в спецификации.
4.4. Материалы, указанные в п. 1.2 настоящего Контракта, предоставляются Заказчиком Подрядчику исключительно для целей выполнения настоящего Контракта.
4.5. В случае утраты или повреждения Подрядчиком материалов Заказчика Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость утраченных или поврежденных материалов по ценам, указанным в Приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
4.6. Датой передачи результата работ считается дата оформления транспортной накладной, дубликат которой Подрядчик немедленно предоставляет Заказчику вместе с документами, перечисленными в п. 3.4 настоящего Контракта.
4.7. В случае задержки в погрузке поданного Заказчиком транспорта все штрафы и расходы, связанные с этим, выплачивает Подрядчик.
4.8. За нарушение сроков передачи каждой партии результата работ Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере ____% от стоимости задержанной партии за каждую неделю задержки, но не более ____% от стоимости задержанной партии.
4.9. Подрядчик обязан за свой счет в течение ______ дней с момента предоставления отгрузочных документов на экспорт предоставить Заказчику сертификат формы "А".
4.10. Заказчик обязан направить на станцию _______ платежную телеграмму, подтверждающую оплату железнодорожного тарифа.
4.11. Заказчик обязан направить Подрядчику инструкцию по заполнению перевозочных документов.
5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
5.1. Упаковка и маркировка _______ соответствует требованиям действующего законодательства РФ и ____________.
5.2. Упаковка поставляемых Заказчиком расходных материалов должна обеспечивать их сохранность.
5.3. Подрядчик наносит маркировку на изделия в следующем порядке: ______________________; и на упаковку: _______________________.
6. ПРИЕМКА-СДАЧА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ
6.1. Подрядчик осуществляет передачу результата работ перевозчику, выбранному Заказчиком.
6.2. Если перевозка результата работ осуществляется железнодорожным транспортом, Заказчик принимает результат работ у перевозчика в _______ (________) по фактическому количеству. В случае расхождения фактического количества результата работ с количеством результата работ, которое указано в отгрузочных документах, составляется соответствующий акт, который подписывается представителями Заказчика и __________.
6.3. Если перевозка результата работ осуществляется автомобильным транспортом, Заказчик не позднее чем за ___ день до даты отгрузки направляет Подрядчику отгрузочную разнарядку с указанием спецификации партии, наименования и адреса получателя в стране назначения. Список стран назначения указан в Приложении N 1 к Контракту.
7. РЕКЛАМАЦИИ
7.1. Рекламации в отношении количества и в отношении качества результата работ могут быть заявлены Заказчиком Подрядчику в течение ___ дней с момента отгрузки результата работ.
7.2. В случае неопровержения рекламации Подрядчиком в течение ___ дней со дня получения по факсу или письмом рекламация считается принятой.
7.3. Содержание и обоснование рекламации может быть подтверждено актом, составленным незаинтересованной компетентной организацией.
7.4. Подрядчик обязан заменить Заказчику некачественную продукцию путем дополнительной поставки в объеме забракованной продукции. Расходы по дополнительной поставке несет Подрядчик.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны обращаются за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, связанных или вытекающих из настоящего Контракта, в Арбитражный суд г. __________________.
8.2. При исполнении настоящего Контракта стороны руководствуются положениями настоящего Контракта, а также действующим законодательством Российской Федерации.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Любая сторона Контракта освобождается от ответственности за его нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние, например, землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта.
9.2. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно, но в любом случае не позднее чем через ___ дней после наступления этих обстоятельств, письменно известить об этом другую сторону. Такое извещение должно содержать информацию о характере обстоятельств непреодолимой силы и, насколько это возможно, оценку их воздействия на способность затронутой стороны выполнять свои обязательства по Контракту, а также оценку возможной продолжительности действия этих обстоятельств.
В случае если сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не известит другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы или прекращении их действия или задержит такое извещение, то она будет нести материальную ответственность перед другой стороной за любые убытки, понесенные другой стороной в результате отсутствия или задержки извещения, кроме случая, когда сами такие обстоятельства препятствуют своевременному извещению.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более __ (_______) месяцев или в случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут созданы принятием какого-либо законодательного акта, стороны вступят в переговоры и договорятся о таких изменениях в условиях и положениях Контракта, которые необходимы для того, чтобы стороны продолжали выполнять свои обязательства по нему в степени, максимально близкой к первоначальным условиям. Если это оказывается невозможным, любая сторона может принять решение о прекращении Контракта в течение семи дней по истечении вышеупомянутого трехмесячного периода без возмещения каких-либо убытков, вызванных таким расторжением Контракта.
9.4. Стороны обязуются продолжать соблюдать все другие обязательства, не затронутые обстоятельствами непреодолимой силы.
9.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торговыми палатами или компетентными органами соответственно, страны Заказчика или Подрядчика.
10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Всякие изменения и дополнения к настоящему Контракту будут действительны лишь при условии, что они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон.
10.2. После подписания настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
10.3. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
10.4. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами.
10.4. Срок действия Контракта устанавливается с "__"_____ ____ г. по "__"________ ____ г., до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту или вытекающих из него, а в части взаиморасчетов - до их полного завершения.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Заказчик: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик: Заказчик:
_____________________ _____________________
М.П. М.П.