Договор смешанного типа | часть 1

ДОГОВОР N ___ смешанного типа (о подряде и об услугах) (общая форма)
____________________                                "___"__________ ____ г.

__________________, именуем___ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________________, действующ___ на основании ___________________, с одной стороны, и __________________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________, действующ____ на основании ____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ____________________________________ (далее - Работы), оказать услуги Заказчику по ______________, а Заказчик - принять, оплатить работы и предоставленные услуги по Договору.
1.2. Оплата производится на основании подписанных Сторонами:
- Акта выполненных работ;
- Акта предоставленных услуг.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок выполнения работ определяется на момент формирования заявки на _____________, но не позднее "___"__________ ____ г.
(Вариант: Сроки выполнения работ:
- начальный срок выполнения работ - _________________________________;
- конечный срок выполнения работ - ________________________________).
2.2. После проведения работ по _________________ Подрядчик предоставляет услуги по _______________, но не позднее "___"__________ ____ г. (или в период с "___"__________ ____ г. по "___"__________ ____ г.).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора составляет ___________ (______________) рублей, в том числе НДС _________ (_________________) рублей.
Цена Договора включает в себя стоимость работы по _____________ в размере ______ (_____________) рублей, оказания услуг по ________________ в размере ______ (_____________) рублей.
3.2. Заказчик обязуется произвести полную оплату до "___"__________ ____ г.
3.3. Платежи производятся Заказчиком следующим способом: _________________________.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Оказать следующее содействие Подрядчику:
а) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________;
б) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________.
4.1.2. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему.
4.1.3. Не позднее _________ с момента получения уведомления от Подрядчика о готовности результата работ к приемке принять работы и документы.
4.2. Подрядчик обязуется:
4.2.1. Не позднее _________ приступить к выполнению работ при условии выполнения Заказчиком своих обязанностей.
4.2.2. Выполнить работы в соответствии с требованиями настоящего Договора, Приложений к нему, проектной документации, обязательными для применения ГОСТами, санитарными правилами и нормами, требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.2.3. Завершить работы не позднее "___"__________ ____, по завершении уведомить Заказчика о готовности результата работ к приемке.
4.2.4. К дате приемки работ, а именно к "___"__________ ____ г., подготовить акт выполненных работ.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением Графика, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3.2. Отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Договоре цели и не могут быть устранены Сторонами.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение _____________ банковских дней известить об этом другую Сторону. В извещении делается ссылка на то, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2. Стороны соглашаются, что копии документов, полученных по факсу и/или электронной почте, позволяющие достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, и/или заверенных печатью получателя, имеют юридическую силу до подписания оригиналов соответствующих документов.
6.3. В случае если после заключения Договора, произойдут изменения в действующем законодательстве, что повлечет за собой изменение размера денежных средств, подлежащих уплате в соответствующий бюджет или внебюджетный фонд при отчуждении расходного материала (изменение банковской ставки, установление, отмена налогов, акцизов, пошлин, иных обязательных платежей и т.д.), Стороны должны согласовать вопросы об оплате дополнительных расходов, связанных с исполнением Договора, сроков его исполнения, суммы счета по Договору.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), например, пожар, наводнение, снежные заносы, землетрясение, военные действия, режим чрезвычайного положения, введение эмбарго на импорт и/или экспорт, гражданские волнения, эпидемия, блокада, акты государственных органов и действия властей.
7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана известить другую Сторону не позднее 2-х дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении _________ последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения обязательств.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Все изменения к настоящему Договору совершаются Сторонами на основании письменного соглашения, оформляемого отдельным документом (протоколом, дополнительным соглашением), подписанного надлежаще на то уполномоченными представителями Сторон и скрепленного печатями, с учетом действия условия, изложенного в п. 7.2, настоящего Договора.
9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке путем направления уведомления о расторжении противоположной Стороне не менее чем за ___ дней до предполагаемого расторжения Договора.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора разрешается Сторонами путем переговоров.
10.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
11.2. Настоящий Договор заменяет все предыдущие соглашения, письменные или устные, между Заказчиком и Подрядчиком.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: _________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Подрядчик: ________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:                         Подрядчик:

__________________/____________    _____________/___________
(Ф.И.О.)         (подпись)        (Ф.И.О.)    (подпись)
 

ДОГОВОР N ___ смешанного типа (о поставке и об услугах) (общая форма)
г. __________                                         "___"________ ____ г.

_____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик",
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ____________________________________________, с одной стороны,
(документ, подтверждающий полномочия)
и _____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ___________________________________________, с другой стороны,
(документ, подтверждающий полномочия)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику в сроки и на условиях настоящего Договора (далее - Договор) следующее: ____________________________________ (далее - Товар), предоставить услуги по __________________________, а Заказчик - принять указанный Товар, оплатить поставку и предоставленные услуги по Договору.
1.2. Товар по настоящему Договору поставляется и оплачивается в рублях по соответствующим ценам.
1.3. Оплата поставленного Товара и предоставленных услуг производится на основании подписанных Сторонами:
- Акта приемки Товара и услуг;
- товарной накладной;
- счета (счета-фактуры).

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Срок поставки Товара Заказчику определяется на момент формирования заявки на поставку, но не позже "___"________ ____ г.
2.2. Датой отгрузки Товара считается дата, указанная в товарно-транспортной накладной или ином документе, выдаваемом организацией-перевозчиком при приеме груза к доставке.
2.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент получения Товара Заказчиком, сопровождающегося подписанием отгрузочных документов.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
3.1. Поставщик обязан передать Заказчику Товар надлежащего качества и в согласованных Сторонами количестве и ассортименте согласно условиям п. 2.1 настоящего Договора.
3.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ изготовителя и требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество Товара.
3.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранить все неполадки и дефекты, за исключением тех, которые возникли в связи с несоблюдением Заказчиком условий эксплуатации и хранения.
3.5. При обнаружении недопоставки Товара допоставка осуществляется Поставщиком в согласованные с Заказчиком сроки.
3.6. Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику по количеству и качеству поставленного Товара, а также по качеству предоставленных услуг в следующие сроки:
- по количеству - не позднее ___ дней со дня получения Товара на склад Заказчика;
- по качеству - ____________________________________.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена договора составляет ________ (__________) рублей и включает в себя стоимость Товара, расходы на доставку и разгрузку, а также монтаж и установку.
4.2. Заказчик обязуется произвести оплату до "___"________ ____ г.
4.3. Платежи за поставку Товара производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика согласно выставленному счету.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Передать Товар в количестве, ассортименте и качества, в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.2. Передать Товар, укомплектованный документацией в соответствии с нормативными документами, и в упаковке Поставщика, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении.
5.1.3. Передать вместе с Товаром Заказчику следующую документацию:
- накладную и счет-фактуру на поставленный Товар;
- сертификаты соответствия на поставленный Товар, если таковые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.4. Поставлять Товар, соответствующим требованиям ТУ производителя и государственных стандартов Российской Федерации.
5.1.5. Гарантировать надлежащее качество проданного Товара.
5.1.6. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств, указанных в п. 5.1.5 настоящего Договора, в случаях:
- нарушения Заказчиком п. п. 5.2.3 настоящего Договора;
- обнаружения внешних и внутренних повреждений Товара, следов воздействия химических веществ или жидкостей, наличия следов задымления и/или перегрева, повышенного загрязнения и т.д.
5.1.7. При обнаружении несоответствия качества Товара, Заказчик обязан незамедлительно уведомить о выявленных недостатках Товара Поставщика. Вызов представителя Поставщика обязателен.
5.1.8. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт, который подписывают представители Заказчиком и Поставщика.
5.1.9. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи Товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение ___ календарных дней с даты подписания рекламационного акта или получения заключения независимого эксперта.
5.1.10. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного товара на складе Поставщика. При отсутствии аналогичного товара Сторонами по договоренности решается вопрос о возможности его замены другим Товаром.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. В лице своего уполномоченного представителя принять Товар от Поставщика в установленные Договором сроки. Принятие Заказчиком предварительно оплаченного Товара носит безусловный характер.
5.2.2. Оплатить поставленный Товар, его доставку в соответствии с условиями п. 4.3 настоящего Договора.
5.2.3. Обеспечить правильную эксплуатацию Товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае изменения у какой-либо Стороны юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение _____________ банковских дней известить об этом другую Сторону. В извещении делается ссылка на то, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. Стороны соглашаются, что копии документов, полученных по факсу и/или электронной почте, позволяющие достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, и/или заверенных печатью получателя, имеют юридическую силу до подписания оригиналов соответствующих документов.
7.3. В случае если после заключения Договора произойдут изменения в действующем законодательстве, что повлечет за собой изменение размера денежных средств, подлежащих уплате в соответствующий бюджет или внебюджетный фонд при отчуждении расходного материала (изменение банковской ставки, установление, отмена налогов, акцизов, пошлин, иных обязательных платежей и т.д.), Стороны должны согласовать вопросы об уплате дополнительных расходов, связанных с исполнением Договора, сроков его исполнения, суммы счета по Договору.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила) например, пожар, наводнение, снежные заносы, землетрясение, военные действия, режим чрезвычайного положения, введение эмбарго на импорт и/или экспорт, гражданские волнения, эпидемия, блокада, акты государственных органов и действия властей.
8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 2-х дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении _____ последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения обязательств.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Все изменения к настоящему Договору совершаются Сторонами на основании письменного соглашения, оформляемого отдельным документом (протоколом, дополнительным соглашением), подписанного надлежаще на то уполномоченными представителями Сторон и скрепленного печатями, с учетом действия условия, изложенного в п. 7.2 настоящего Договора.
10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке, путем направления уведомления о расторжении противоположной Стороне не менее, чем за _____ дней до предполагаемого расторжения Договора.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
11.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
12.2. Настоящий Договор заменяет все предыдущие соглашения, письменные или устные, между Заказчиком и Поставщиком.

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Поставщик: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:                      Поставщик:

__________________/____________    _____________/___________
(Ф.И.О.)        (подпись)        (Ф.И.О.)     (подпись)
М.П.
 

Договор N ___ о поставке-подряде
г. __________                                         "___"________ ____ г.
______________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик",
(наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
(должность, Ф.И.О.)
_________________________________________________________, с одной стороны,
(Устава, положения, доверенности)
и _____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
(наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
(должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________, с другой стороны,
(Устава, положения, доверенности)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику в сроки и на условиях настоящего Договора (далее Договор) следующее: ____________________________________ (далее - Товар), выполнить работы по монтажу и наладке данного Товара, а Заказчик - принять указанный Товар, оплатить его и оказанные Поставщиком работы.
1.2. Товар по настоящему Договору поставляется и оплачивается в рублях по соответствующим ценам.
1.3. Оплата поставленного Товара производится на основании подписанных Сторонами:
- Акта сдачи-приемки монтажных или пуско-наладочных работ;
- товарной накладной;
- счета (счета-фактуры).

2. Порядок поставки Товара
2.1. Срок поставки Товара Заказчику определяется на момент формирования заявки на поставку, но не позже "___" ________ ____.
Заявка на поставку Товара должна быть подана Заказчиком в течение __________ дней с момента подписания настоящего Договора.
2.2. Датой отгрузки Товара считается дата, указанная в товарно-транспортной накладной или другом документе, выдаваемом организацией-перевозчиком при приеме груза на доставку.
2.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара Поставщиком и его получения Заказчиком, сопровождающихся подписанием отгрузочных документов (п. 1.3 настоящего Договора).
2.5. Доставка Товара осуществляется в согласованный с Заказчиком срок на следующих условиях _______________________________.

3. Порядок приемки Товара
3.1. Поставщик обязан передать Заказчику Товар надлежащего качества и в согласованных Сторонами количестве и ассортименте согласно условиям п. 2.1 настоящего Договора.
3.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ изготовителя и требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество Товара.
3.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранить все неполадки и дефекты, за исключением тех, которые возникли в связи с несоблюдением Заказчиком условий эксплуатации и хранения.
3.5. При обнаружении недопоставки Товара допоставка осуществляется Поставщиком в согласованные с Заказчиком сроки.
3.6. Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику по количеству и качеству поставленного Товара в следующие сроки:
- по количеству - не позднее ___ дней со дня получения Товара на склад Заказчика;
- по качеству - Товара - в течение гарантийного срока

4. Порядок расчетов
4.1. Цена Договора составляет ________ (__________) рублей, включает в себя стоимость Товара, расходы на доставку и разгрузке, а также монтаж и установку.
Стоимость Товара - ________________ (___________) рублей.
Стоимость монтажных и пуско-наладочных работ - ___________ (__________) рублей.
4.2. Заказчик обязуется произвести оплату Товара в соответствии с условиями п. 1.3 настоящего Договора в течение ____ дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи - приемки монтажных или пуско-наладочных работ.
4.3. Оплата цены Договора производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика согласно выставленному счету.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Передать Товар в количестве, ассортименте и с качеством, в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.2. Передать Товар, укомплектованный документацией в соответствии с нормативными документами, в упаковке Поставщика, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении.
5.1.3. Передать вместе с Товаром Заказчику следующую документацию:
- накладную и счет-фактуру на поставленный Товар;
- сертификаты соответствия на поставленный Товар, если таковые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.4. Поставлять Товар, соответствующим требованиям ТУ производителя и государственным стандартам Российской Федерации.
5.1.5. Гарантировать надлежащее качество поставленного Товара.
5.1.7. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств, указанных в п. 5.1.5 настоящего Договора в случаях:
- нарушения Заказчиком п. 5.2.3 настоящего Договора;
- обнаружения внешних и внутренних повреждений Товара, следов воздействия химических веществ или жидкостей, наличия следов задымления и/или перегрева, повышенного загрязнения и т.д.
5.1.8. При обнаружении несоответствия качества Товара, Заказчик обязан незамедлительно уведомить о выявленных недостатках Товара Поставщика. Вызов представителя Поставщика обязателен.
5.1.9. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт, который подписывают представители Заказчиком и Поставщика.
5.1.10. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки Товара возникли до его передачи Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение ___ календарных дней с даты подписания рекламационного акта или получения заключения независимого эксперта.
5.1.11. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного Товара на складе Поставщика. При отсутствии аналогичного товара Сторонами по договоренности решается вопрос о возможности его замены другим Товаром.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. В лице своего уполномоченного представителя принять Товар от Поставщика в установленные Договором сроки. Принятие Заказчиком предварительно оплаченного Товара носит безусловный характер.
5.2.2. Оплатить поставленный Товар и его доставку в соответствии с условиями п. п. 4.2, 4.3 настоящего Договора.
5.2.3. Обеспечить правильную эксплуатацию Товара.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Дополнительные условия
7.1. В случае изменения у какой-либо Стороны юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение _____________ банковских дней известить об этом другую Сторону. В извещении делается ссылка на то, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. Стороны соглашаются, что копии документов, полученных по факсу и/или электронной почте, позволяющие достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, и/или заверенных печатью получателя, имеют юридическую силу до подписания оригиналов соответствующих документов.
7.3. В случае если после заключения Договора, произойдут изменения в действующем законодательстве, что повлечет за собой изменение размера денежных средств, подлежащих уплате в соответствующий бюджет или внебюджетный фонд при отчуждении расходного материала (изменение банковской ставки, установление, отмена налогов, акцизов, пошлин, иных обязательных платежей и т.д.), Стороны должны согласовать вопросы об оплате дополнительных расходов, связанных с исполнением Договора, сроков его исполнения, суммы счета по Договору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), например, пожар, наводнение, снежные заносы, землетрясение, военные действия, режим чрезвычайного положения, введение эмбарго на импорт и/или экспорт, гражданские волнения, эпидемия, блокада, акты государственных органов и действия властей.
8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 2-х дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

9. Срок действии Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения обязательств по нему.

10. Изменение и расторжение договора
10.1. Все изменения к настоящему Договору совершаются Сторонами на основании письменного соглашения, оформляемого отдельным документом (протоколом, дополнительным соглашением), подписанным надлежаще на то уполномоченными представителями Сторон и скрепленным печатями, с учетом действия условия, изложенного в п. 7.2 настоящего Договора.
10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке, путем направления уведомления о расторжении противоположной Стороне не менее, чем за 20 дней до предполагаемого расторжения Договора.

11. Порядок разрешения споров
11.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора разрешаются Сторонами путем переговоров.
11.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
12.2. Настоящий Договор заменяет все предыдущие соглашения, письменные или устные, между Заказчиком и Поставщиком.

13. Реквизиты сторон
Заказчик: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Поставщик: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Подписи сторон:
Заказчик:                          Поставщик:

__________________/____________    _____________/___________
(Ф.И.О.)        (подпись)        (Ф.И.О.)    (подпись)
М.П.                                              М.П.