Приложение N 3

к Распоряжению

Федерального агентства

по культуре и кинематографии

от 6 февраля 2007 г. N Р-6

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

N __________

    г. Москва                            "__" ____________ 200_ г.

________________________________ (полное наименование организации с указанием ее организационно-правовой формы), именуемая(ое) в дальнейшем "Поставщик", в лице _____________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании Устава (Положения, доверенности), утвержденного (указать кем утвержден) "__" ______ 200_ г. N __, с одной стороны, и Федеральное агентство по культуре и кинематографии, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице ___________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании Положения о Федеральном агентстве по культуре и кинематографии, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. N 291, и доверенности от _____ N ____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили в соответствии с Планом мероприятий по реализации Федеральной целевой программы "Культура России (___ годы)" на 200_ год (либо планом мероприятий по централизованной смете) и по итогам открытого конкурса (протокол заседания конкурсной комиссии от _______ N ____, лот N _____, информационный бюллетень "Конкурсные торги" от "__" _______ 200_ г.) настоящий Государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд (далее - Государственный контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. Государственный заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке (автотранспорта, оборудования, музыкальных инструментов, рояля и т.д. и т.п.) наименование получателя и его адрес (далее - Получатель).

1.2. Поставка по настоящему Государственному контракту выполняется в соответствии с согласованным сторонами техническим заданием, являющимся его неотъемлемой частью (Приложение 1).

Поставка по настоящему Государственному контракту включает в себя доставку товара получателю (получателям), в указанные в календарном плане (Приложение 2) адреса.

1.3. Содержание и сроки выполнения поставки определяются в соответствии с согласованным сторонами календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта (Приложение 2).

2. СТОИМОСТЬ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость поставки (автотранспорта, оборудования, музыкальных инструментов, рояля и т.д. и т.п.) определяется в соответствии с утвержденным сторонами протоколом соглашения о контрактной цене, являющимся неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта (Приложение 3), и составляет (сумма цифрами (сумма прописью)) рублей, в том числе НДС (18%) - (сумма цифрами (сумма прописью)) рублей.

(2.1. Общая стоимость поставки определяется в соответствии с утвержденным сторонами протоколом соглашения о контрактной цене, являющимся неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта (Приложение 3), и составляет (сумма цифрами (сумма прописью)) рублей, в том числе НДС (18%) - (сумма цифрами (сумма прописью)) рублей, из расчета:

- участие Государственного заказчика по настоящему Государственному контракту составляет (сумма цифрами (сумма прописью)) рублей, в том числе НДС (18%) - (сумма цифрами (сумма прописью)) рублей;

- участие ______________ составляет (сумма цифрами (сумма прописью)) рублей, в том числе НДС (18%) - (сумма цифрами (сумма прописью)) рублей (в случае участия Поставщика).

Государственный заказчик несет ответственность перед Поставщиком только за оплату своей доли от суммы Государственного контракта. За невыполнение обязательств третьими лицами, привлекаемыми для участия в поставке товара, Государственный заказчик ответственности перед Поставщиком не несет.) (Данная редакция пункта 3.1 Государственного контракта применяется при участии иных юридических лиц в оплате поставки.)

2.2. Поставщик несет ответственность за необоснованное завышение контрактной цены, а также за правильность расчета налога на добавленную стоимость (НДС).

Поставщик обязан обеспечить целевое использование средств, перечисленных Государственным заказчиком на его счет.

2.3. Государственный заказчик в 14-дневный срок после даты подписания настоящего Государственного контракта перечисляет Поставщику аванс в размере 30% от общей стоимости, что составляет _______ (_____) рублей, в том числе НДС (18%) - _______ (________) рублей.

Окончательный расчет производится в течение 20 дней после представления Государственному заказчику акта сдачи-приемки выполненной поставки с приложением к нему акта сдачи-приемки (автотранспорта, оборудования, музыкальных инструментов, рояля и т.д. и т.п.), подписанного Поставщиком и Получателем, а также финансового отчета об использовании средств, полученных от Государственного заказчика в рамках настоящего Государственного контракта.

(2.3. Государственный заказчик производит оплату по настоящему Государственному контракту за счет средств Государственного заказчика единовременно после предоставления акта сдачи-приемки (автотранспорта, оборудования, музыкальных инструментов, рояля и т.д. и т.п.), подписанного Поставщиком и Получателем, и финансового отчета об использовании средств, полученных от Государственного заказчика в рамках настоящего Государственного контракта.) (Данная редакция пункта 3.3 Государственного контракта применяется при единовременной оплате поставки.)

2.4. Первичные документы, подтверждающие выполнение поставки по настоящему Государственному контракту, находятся в бухгалтерии Поставщика и должны быть представлены по требованию Государственного заказчика или контролирующих органов.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПОСТАВКИ

3.1. После завершения поставки Поставщик предоставляет Государственному заказчику акт сдачи-приемки выполненной поставки с приложением к нему акта сдачи-приемки (автотранспорта, оборудования, музыкальных инструментов, рояля и т.д. и т.п.), подписанного Поставщиком и Получателем, а также финансового отчета об использовании средств, полученных от Государственного заказчика в рамках настоящего Государственного контракта.

3.3. Государственный заказчик в течение 20 дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненной поставки обязан подписать акт сдачи-приемки выполненной поставки или направить Поставщику мотивированный отказ.

3.4. В случае необходимости проверки выполнения поставки по настоящему Государственному контракту Государственный заказчик имеет право направить специалиста-эксперта для оценки качества (автотранспорта, оборудования, музыкальных инструментов, рояля и т.д. и т.п.), а Поставщик обязан обеспечить необходимые условия для его работы.

3.5. В случае выявления несоответствия поставленного товара техническому заданию либо недостатков товара, либо недоукомплектования товара Сторонами составляется двусторонний акт с указанием несоответствия поставленного товара техническому заданию либо его недостатков, либо недоукомплектования.

Претензии должны быть предъявлены Государственным заказчиком в течение 20 дней после получения акта сдачи-приемки выполненной поставки.

3.6. В случае досрочного выполнения поставки Государственный заказчик обязуется принять выполнение поставки и подписать акт сдачи-приемки в порядке, установленном настоящим разделом.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае выявления несоответствия поставленного товара техническому заданию либо недостатков товара, либо недоукомплектования товара Государственный заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика в согласованный Сторонами срок:

- замены товара, несоответствующего техническому заданию, товаром, соответствующим техническому заданию;

- замены товара ненадлежащего качества товаром надлежащего качества;

- безвозмездного устранения недостатков товара;

- доукомплектования товара;

- замены некомплектного товара на комплектный;

- отказаться от исполнения настоящего Государственного контракта и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

При этом с Поставщика взыскивается неустойка в размере 10 (десяти) процентов от общей стоимости Государственного контракта.

4.2. Денежные средства, перечисленные Государственным заказчиком на счет Поставщика по настоящему Государственному контракту, подлежат возврату Государственному заказчику в случаях:

- нецелевого использования денежных средств;

- неисполнения Поставщиком обязанности по поставке товара, предусмотренного настоящим Государственным контрактом;

- просрочки в исполнении обязанности по поставке товара в установленные Государственным заказчиком сроки;

- ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Государственному контракту, в том числе: поставки товара, несоответствующего техническому заданию, поставки товара ненадлежащего качества, поставки некомплектных товаров, недопоставки товара;

- невыполнения требования Государственного заказчика о замене недоброкачественного товара или о доукомплектовании товара в установленный срок, неустранения недостатков товара;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае, если Исполнитель не выполнил условия настоящего Государственного контракта, Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Государственный контракт и потребовать от Исполнителя возврата перечисленных Государственным заказчиком денежных средств.

При этом с Поставщика взыскивается неустойка в размере 10 (десяти) процентов от общей стоимости Государственного контракта.

4.3. Ответственность Государственного заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Государственного контракта определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по настоящему Государственному контракту в установленные сроки Государственный заказчик освобождается от ответственности, при этом исполнение обязательств производится Государственным заказчиком после поступления средств из федерального бюджета на расчетный счет Государственного заказчика.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Государственного контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также война, военные действия, запретительные акты или действия правительств или государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.

При наступлении указанных обстоятельств Сторона обязана без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Государственного контракта.

4.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Государственным контрактом, ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Государственному контракту.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Условия настоящего Государственного контракта, приложений и соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о содержании данного Государственного контракта, приложений и соглашений к нему.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Государственному контракту или в связи с ним, а также в случае нарушения Сторонами своих обязательств, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

Если указанные споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Государственный контракт вступает в действие с момента подписания и действует до "__" _______ 200_ г.

7.2. Окончание срока действия настоящего Государственного контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Государственного контракта, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам.

7.3. Срок действия настоящего Государственного контракта может быть прекращен в любое время по письменному соглашению Сторон.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Государственному контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Настоящий Государственный контракт составлен в трех экземплярах, идентичных по своему содержанию, один из которых передается Поставщику, все остальные экземпляры - для Государственного заказчика.

8.3. Приложения, указанные в настоящем Государственном контракте и являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение 1 - Техническое задание;

Приложение 2 - Календарный план;

Приложение 3 - Протокол соглашения о контрактной цене.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:                    ПОСТАВЩИК:

Федеральное агентство по культуре

и кинематографии

125009, г. Москва,

М. Гнездниковский пер., д. 7

ИНН 7703518818, Л/с 03058000580

в УФК МФ РФ по г. Москве

р/с 40105810700000010079

в Отделении 1 Московского ГТУ

Банка России, г. Москва

БИК 044583001, Код ОКПО 00083612

10. ПОДПИСИ СТОРОН

От Государственного заказчика:         От Поставщика:

М.П.                                   М.П.