Конкурсная документация открытого конкурса (для размещения заказа у субъектов малого предпринимательства) на поставку товара по проекту, проводимому в рамках реализации федеральных целевых, государственных и иных программ в сфере образования, воспитания и развития общедоступных образовательных ресурсов. государственный контракт на поставку товара для государственных нужд

Приложение N 11 к Приказу Рособразования от 17 апреля 2009 г. N 422

Раздел III. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Государственный контракт N _____
на поставку товара для государственных нужд

г. Москва                                             "__" __________ 200__

Федеральное   агентство   по   образованию,   именуемое   в  дальнейшем
"Государственный заказчик", в лице ______________________, действующего(ей)
на   основании   Положения   о   Федеральном   агентстве   по  образованию,
утвержденного   Постановлением   Правительства   Российской   Федерации  от
17.06.2004  N  288, и  Приказа  Федерального  агентства  по  образованию от
24.07.2008   N   914   "О   распределении   обязанностей   по   руководству
деятельностью  Федерального  агентства  по образованию", с одной стороны, и
__________________________________________________________________________,
(указать  полное  наименование организации и ее организационно-правовую
форму или Ф.И.О. Участника - физического лица (индивидуального
предпринимателя))
зарегистрированное(ый/ая) в  _____________________________________________,
(указать наименование регистрирующего органа)
за основным государственным регистрационным номером ________ (Свидетельство
о внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр юридических  лиц или
Свидетельство   о   внесении   записи   в  Единый   реестр   индивидуальных
предпринимателей   N  _____,  от  __________),   именуемое   в   дальнейшем
"Поставщик",  в  лице _______________________________________, действующего
(указать должность, Ф.И.О. руководителя
организации - для юридических лиц)
на основании _____________________________________________________________,
(указать: Устава или Положения, а также доверенности, если
Государственный контракт подписывается
не руководителем организации)
с   другой   стороны,   а   вместе   именуемые   в   дальнейшем  "Стороны",
руководствуясь:
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о реализации проектов в рамках ..._____";
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о выделении ассигнований ..._____";
приказом Федерального агентства по образованию от _________ N _________
"_____ о внесении изменений в приказ о реализации проектов  (или в приказ о
выделении ассигнований) _____";
решением  Единой   комиссии   (протокол   от _________  N _________) по
Конкурсу N __________ "__________________________________________________",
(указать наименование Конкурса)
в рамках реализации "____________________________________________________",
(указать: номер и наименование задачи, мероприятия
и Программы, кем и когда утверждена Программа)
по статье "_______________" классификации операций сектора государственного
управления, по направлению расходов "прочие нужды"
заключили   настоящий Государственный контракт  на  поставку товара для
государственных нужд (далее - Государственный контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Государственного контракта
1.1. Поставщик по заданию Государственного заказчика обязуется поставить и передать (указать товары или оборудование по названию Конкурса) (наименование выделять жирным шрифтом) (далее - товар) Грузополучателям, указанным Государственным заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.2. Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного (переданного) товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
1.3. Требования, предъявляемые к товару и срокам его поставки, Грузополучатели товара и состав отчетной документации определяются в Задании на поставку товара (Приложение N 1 к Государственному контракту).
1.4. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего Государственного контракта, его наименование, цена, комплектация и количество (объем) определяются в Спецификации на товар (Приложение N 2 к Государственному контракту).

2. Общие положения Государственного контракта
2.1. Основные определения, используемые в Государственном контракте:
2.1.1. Грузополучатели - лица, указанные Государственным заказчиком, являющиеся непосредственными получателями товара.
2.1.2. Отчетная документация - документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара Грузополучателям, передаваемые Государственному заказчику, включая товарные (транспортные) накладные, акты передачи товара по количеству и качеству и т.п., определяемые в Задании на поставку товара.
2.2. Требования к товару:
2.2.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Государственным контрактом.
2.2.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Государственным контрактом. Товар передается Грузополучателям с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т.ч. могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и иные документы, указанные в Задании на поставку товара.
2.2.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или определяются Заданием на поставку товара. Дополнительные требования содержания таких условий определяются в Задании на поставку товара.
2.2.4. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Задании на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Государственным контрактом, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Грузополучатель вправе отказаться от его принятия, а Государственный заказчик вправе отказаться от оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
2.2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи Грузополучателям лежит на Поставщике.
2.2.6. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Грузополучателю.
2.3. Требования к условиям и способам поставки товара:
2.3.1. Если иные условия не определены в Задании на поставку товара, датой исполнения обязательств Поставщика по поставке (отгрузке) товара Грузополучателю считается дата подписания данным Грузополучателем и Поставщиком Акта сдачи-приемки товара по количеству и качеству в порядке, предусмотренном настоящим Государственным контрактом.
2.3.2. Датой полного исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара в соответствии с настоящим Государственным контрактом является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту в порядке, предусмотренном настоящим Государственным контрактом. Товар должен быть полностью поставлен всем указанным в настоящем Государственном контракте Грузополучателям, и отчетная документация передана Государственному заказчику до даты, указанной в разделе 4 Задания на поставку товара.
2.3.3. Поставка товара осуществляется способом, в сроки и на условиях, определенных Заданием на поставку товара.
2.3.4. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Государственного контракта, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене на товар с аналогичными характеристиками, либо товар, имеющий характеристики не хуже предусмотренных Государственным контрактом. Замена товара осуществляется Поставщиком без изменения цены единичной расценки товара в течение 14 (четырнадцати) дней с момента обнаружения недостатков товара.
2.4. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:
2.4.1. При исполнении обязательств по настоящему Государственному контракту Поставщик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Государственного заказчика и других лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности при необходимости определяются в Задании на поставку товара.
2.4.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
2.4.3. Гарантийный срок на товар определяется в Задании на поставку товара, а если гарантийный срок не определен, то он составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента передачи товара Грузополучателю. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, предусмотренным в Задании на поставку товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) дней с момента получения уведомления от Государственного заказчика либо Грузополучателя о недостатках товара.
2.4.4. Иные гарантии Поставщика могут быть определены в Задании на поставку товара.

3. Стоимость (цена) и порядок оплаты товара
3.1. Общая стоимость товара по Государственному контракту составляет _________ рублей ____ коп. (Сумма прописью _______________ рублей ________ коп.), в том числе НДС ______% __________ рублей ____ коп. (Сумма _______________ рублей ________ коп.).
(Если НДС не облагается, указывать: "НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения, и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС" - этот текст удалить.)
Указанная цена (стоимость) Государственного контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.3, 3.4 настоящего Государственного контракта.
3.2. Общая стоимость товара включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта.
3.3. В случае изменения количества товара в соответствии с п. 5.1.7 настоящего Государственного контракта Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком вправе при поставке дополнительного количества товара изменить первоначальную цену настоящего Государственного контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены настоящего Государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Государственный контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Государственный заказчик обязан изменить цену настоящего Государственного контракта указанным образом.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Государственного контракта на предусмотренное в Государственном контракте количество такого товара. Соответствующие изменения положений Государственного контракта осуществляются путем подписания Сторонами Дополнения к настоящему Государственному контракту.
3.4. Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Государственным контрактом количества товаров и иных условий исполнения Государственного контракта. Соответствующие изменения положений Государственного контракта осуществляются путем подписания Сторонами Дополнения к настоящему Государственному контракту.
3.5. Оплата товара по настоящему Государственному контракту производится Государственным заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями в следующем порядке:
Если Конкурсной документацией предусмотрена выплата аванса:
3.5.1. Государственный заказчик производит авансовый платеж в размере 30 (тридцати) процентов от общей стоимости товара, предусмотренной в п. 3.1 настоящего Государственного контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Государственным заказчиком и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
3.5.2. Расчеты с Поставщиком осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) поставленного товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту по установленной Государственным заказчиком форме и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
Если Конкурсной документацией не предусмотрена выплата аванса:
3.5.1. Расчеты с Поставщиком осуществляются в пределах стоимости (цены) поставленного товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту по установленной Государственным заказчиком форме, и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
3.6. В случае уменьшения соответствующими государственными органами в установленном порядке бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Государственным заказчиком обязательств по настоящему Государственному контракту, о чем Государственный заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают новые сроки, а если необходимо - иные условия настоящего Государственного контракта.
3.7. В случае применения к Поставщику неустойки расчеты с Поставщиком осуществляются после погашения Поставщиком неустойки.

4. Срок поставки товара и порядок сдачи-приемки исполнения обязательств
4.1. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:
4.1.1. Товар в соответствии с отгрузочной разнарядкой, предусмотренной в Задании на поставку товара, передается Грузополучателю по Акту сдачи-приемки товара по количеству и качеству. Порядок сдачи-приемки товара по количеству и качеству устанавливается в Задании на поставку товара.
4.1.2. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Государственным заказчиком по Акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту.
4.3. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным Государственным контрактом, Государственный заказчик вправе привлечь независимых экспертов.
4.4. В течение 20 (двадцати) дней с момента представления Поставщиком отчетной документации Приемочная комиссия Государственного заказчика осуществляет проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Государственному контракту на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Государственного контракта.
4.5. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Поставщика по настоящему Государственному контракту Приемочная комиссия Государственного заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту. По результатам заключения Приемочной комиссии Государственный заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или мотивированный отказ от его подписания.
4.6. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Государственным заказчиком Акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Поставщик обязан подписать со своей стороны Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту и возвратить экземпляр акта Государственному заказчику. В случае получения мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания Акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить недостатки в срок, указанный Государственным заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) дней с момента его получения. Доработанная Поставщиком отчетная документация с описью произведенных изменений рассматривается Государственным заказчиком в соответствии с п. 4.4 и 4.5 Государственного контракта.
4.7. Подписанный между Государственным заказчиком и Поставщиком Акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту является основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.
4.8. При досрочном завершении поставки товара по настоящему Государственному контракту Поставщик обязан в письменной форме уведомить Государственного заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Государственного контракта.

5. Права и обязанности Государственного заказчика
5.1. Государственный заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Государственным контрактом.
5.1.2. Государственный заказчик вправе направить своих представителей для участия в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.
5.1.3. В любое время проверять соответствие сроков и порядка поставки товара Грузополучателям, требованиям, установленным настоящим Государственным контрактом. Если товар не будет поставлен Грузополучателю в установленные настоящим Государственным контрактом порядке и сроки и (или), товар не будет принят Грузополучателем из-за несоответствия качества, количества, ассортимента и иных характеристик поставляемого товара требованиям настоящего Государственного контракта, Государственный заказчик вправе направить Поставщику Требование об устранении недостатков с указанием срока для устранения недостатков и при неисполнении Поставщиком в назначенный срок этого требования расторгнуть Государственный контракт в установленном законодательством Российской Федерации порядке с взысканием с Поставщика причиненных убытков.
5.1.4. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) товара.
5.1.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
5.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.
5.1.7. По согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Государственного контракта изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренное Государственным контрактом количество товара при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Государственный контракт.
5.2. Государственный заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.
5.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта.
5.2.3. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.

6. Права и обязанности Поставщика
6.1. Поставщик вправе:
6.1.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком Акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
6.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с подписанным Сторонами Актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.
6.2. Поставщик обязан:
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Государственному заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Государственным контрактом.
Ежемесячно, не позднее 5-ого числа каждого месяца, представлять Государственному заказчику сведения по установленной форме о ходе поставки товара по Государственному контракту в прошедшем месяце в соответствии со сроками, указанными в Задании на поставку товара.
6.2.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
6.2.3. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств федерального бюджета, предоставить финансово-хозяйственные документы, связанные с поставкой товара по настоящему Государственному контракту. В этих целях Поставщик обязан вести отдельный бухгалтерский учет.

7. Ответственность Сторон
7.1. Ответственность Государственного заказчика:
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Ответственность Поставщика:
7.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара Грузополучателям и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего оплате, за каждый день просрочки исполнения.
7.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим Государственным контрактом, и (или) поставки товара ненадлежащего качества Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, поставленного ненадлежащим образом, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.
7.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства.
7.2.4. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
7.2.5. Если обеспечение исполнения Государственного контракта предусмотрено Конкурсной документацией (выбрать нужный вариант):
Исполнение обязательств Поставщика по настоящему Государственному контракту обеспечивается безотзывной банковской гарантией от ___________ N ________, выданной __________________, сроком действия до _______, в размере __________ рублей ____ коп. (_____________ рублей ___________ коп.). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее года, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Государственному контракту независимо от применения неустойки.
Исполнение   обязательств  Поставщика  по  настоящему  Государственному
контракту  обеспечивается  передачей  Государственному  заказчику  в  залог
денежных  средств  в  размере  _________  рублей ________ коп. (___________
рублей __ коп.) (платежное поручение от __ N ____________________________).
(указать наименование банка)
Исполнение   обязательств  Поставщика  по  настоящему  Государственному
контракту  обеспечивается  договором страхования ответственности от _____ N
_____,  ______________________________________  сроком действия до _______,
(указывается наименование страховщика)
в  размере  ____________  рублей  ____________  коп.  (_____________ рублей
_________ коп.). Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее
______________, в   случаях  неисполнения  или   ненадлежащего   исполнения
Поставщиком   обязательств   по  настоящему  Государственному     контракту
независимо от применения неустойки.
Срок окончания действия представленного Поставщиком обеспечения исполнения Государственного контракта в виде безотзывной банковской гарантии или договора страхования ответственности не должен быть установлен ранее истечения 50 (пятидесяти) дней с наиболее поздней даты поставки товара, указанной в Задании на поставку товара (Приложение N 1 к Государственному контракту). В случае если по не зависящим от Поставщика причинам действие безотзывной банковской гарантии или договора страхования ответственности прекратится до установленного настоящим Государственным контрактом срока, Поставщик должен представить иное (новое) обеспечение исполнения Государственного контракта.
7.2.6. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:
7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Государственного контракта форс-мажор означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Государственному контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Государственного контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Государственному контракту.
7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
7.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.
7.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.
7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Государственного контракта между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Государственному контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Государственного контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Государственным контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

9. Срок действия, изменение и расторжение Государственного контракта
9.1. Государственный контракт после его подписания Сторонами вступает в силу с момента регистрации Государственным заказчиком.
9.2. Государственный контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Финансирование настоящего Государственного контракта в текущем финансовом году осуществляется Государственным заказчиком не позднее 25 декабря 20__ года.
9.3. Изменение положений настоящего Государственного контракта допускается в случаях, предусмотренных законом. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Государственному контракту. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Государственного контракта. Дополнение после подписания Сторонами вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.
9.4. Расторжение настоящего Государственного контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия Государственного контракта
10.1. Для мониторинга исполнения настоящего Государственного контракта и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Государственного контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Государственного контракта с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени.
10.2. Настоящий Государственный контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой - у Государственного заказчика.

11. Реквизиты и подписи Сторон
"Государственный заказчик"                  "Поставщик"
Федеральное агентство по образованию
Место нахождения:                      Место нахождения:
ГСП-8, 117997, г. Москва,
ул. Люсиновская, 51
тел.
Фактическое место нахождения:          Фактическое место нахождения:
ГСП-8, 117997, г. Москва,
ул. Люсиновская, 51
тел.
Банковские реквизиты:                  Банковские реквизиты:
ИНН 7725509655/КПП 772501001           ИНН               КПП
УФК по г. Москве, Федеральное
агентство по образованию
Л/с 03731000730
Отделение 1 Московского ГТУ Банка
России, г. Москва, 705
Р/с 40105810700000010079
БИК 044583001                          БИК
ОКОПФ 81                               ОКОПФ
ОКПО 00083411                          ОКПО
ОКВЭД 75.11.11                         ОКВЭД
Для бюджетных учреждений:
КБК
Разрешение от ______ N _____ пункт

Заместитель руководителя               Должность

____________________________ (Ф.И.О.)  _________________________ (Ф.И.О.)

М.П.                                   М.П.



Источник - Приказ Рособразования от 17.04.2009 № 422 (с изменениями и дополнениями на 2010 год)