Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 28.10.2024 по 03.11.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

Договор поставки товара (поставка товара осуществляется самовывозом; вариант оплаты в условных единицах)

или поделиться

Договор поставки товара (поставка товара осуществляется самовывозом; вариант оплаты в условных единицах)

Изображение документа
Категории

dogovor-postavki-tovara



Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 08.07.2009.



ДОГОВОР N ____

поставки товара

(поставка товара осуществляется самовывозом;

вариант оплаты в условных единицах)


г. ______________                                    "___"________ _____ г.


    _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем

      (наименование организации, осуществляющей

           предпринимательскую деятельность)


"Поставщик" <*>, в лице _____________________________________, действующ___

                                  (должность, Ф.И.О.)


на основании ____________________________________________, с одной стороны,

и ___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель",

      (наименование организации)


в лице ___________________________________________________, действующ___ на

                        (должность, Ф.И.О.)


основании _____________________________, с другой стороны, вместе именуемые

"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

--------------------------------

<*> Поставщиком является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность (статья 506 Гражданского кодекса Российской Федерации).


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю ____________ (далее - "товар") в ассортименте, количестве и качестве, установленных Договором, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенные Договором денежные средства (цену).

1.2. Товары приобретаются Покупателем для использования в предпринимательской деятельности (или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием).


2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, УПАКОВКА, ТАРА И КАЧЕСТВО ТОВАРА


2.1. Ассортимент, количество, товара и общая сумма Договора определяются Поставщиком и Покупателем и отражаются в Спецификации (Приложение N 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Цена Товара указана в Спецификациях и действительна в течение срока, указанного в Спецификации, а если срок не указан - в течение срока действия настоящего Договора или до подписания сторонами нового соглашения о цене.

Вариант:

Цена Товара указана в Спецификациях в условных единицах и действительна в течение срока, указанного в Спецификации, а если срок не указан - в течение срока действия настоящего Договора или до подписания сторонами нового соглашения о цене.

Одна условная единица равна _________________ по курсу ЦБ РФ на день оплаты.


Увеличение Поставщиком цены товара в одностороннем порядке в течение срока действия соглашения о цене товара не допускается.

2.3. Качество товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество товара.

2.4. Проверка качества и количества товара производится Покупателем при получении товара от Поставщика.

    2.5. Тара и упаковка товаров должны соответствовать требованиям:

    - стандарта N _______________________________________________________;

    - технических условий N __________________, утвержденных ______________

__________________________________________________________________________.

         (наименование органа, утвердившего ТУ, дата утверждения)


2.6. Стоимость специальной тары, упаковки, а также приспособлений для перевозки каждой единицы товара составляет ______ (________) рублей.

2.7. Покупатель (получатель) обязан возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, в следующем порядке: ___________________ в течение ____ дней с момента поставки товара.

При возврате тары Покупателем соблюдаются следующие условия: ______________________.

2.8. В случае поломки или деформации возвратной тары по вине Покупателя ее замена на новую осуществляется за плату, которая взимается при последующих поставках Товара.

    2.9.   Поставляемые   товары   подлежат  маркировке  в  соответствии  с

требованиями _____________________________________________________________.

                         (стандартов (или технических условий))


2.10. Дополнительные требования к маркировке _____________________.

2.11. На поставляемых товарах и их упаковке должны быть помещены товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке. Товарные знаки не помещаются на товарах, которые в соответствии со стандартами (или техническими условиями) не подлежат маркировке.

2.12. При поставке немаркированных или ненадлежаще маркированных товаров Покупатель (получатель) вправе (если иное не предусмотрено договором) замаркировать их (изменить маркировку) за счет Поставщика или потребовать, чтобы маркировку (изменение маркировки) произвел Поставщик, либо отказаться от принятия товаров.


3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН


3.1. Поставщик обязан передать Покупателю товар надлежащего качества и в обусловленных настоящим Договором количестве и ассортименте.

3.2. В случае отсутствия в момент получения товара на складе Поставщика согласованного с Покупателем ассортимента и количества товара Поставщик вправе изменить и согласовать ассортимент и количество товара с Покупателем. При этом Сторонами оформляется новая Спецификация.

3.3. Покупатель обязан:

3.3.1. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).

3.3.2. Оплатить купленный товар в срок, установленный в настоящем Договоре.

3.3.3. Предоставить образец печати и подписи должностного лица, имеющего право подписи на финансовых документах Покупателя.


4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


4.1. Покупатель осуществляет оплату товара платежными поручениями в срок до _________ по цене, указанной в Спецификации.

4.2. В подтверждение оплаты Покупатель обязуется предоставить Поставщику платежное поручение с обязательным указанием цели платежа (оплата по накладной N ____ от "__"__________ _____ г. и т.д.) с исполнением банка, которое должно быть передано по факсу (___) ______________.


5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА


5.1. Поставка товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: ___________________________ (в пределах одного населенного пункта с Покупателем).

Вариант: Поставка товара осуществляется самовывозом с железнодорожной станции по адресу: _________________________.


5.2. Товар отгружается со склада силами и средствами Поставщика в количестве, качестве и ассортименте в соответствии со Спецификацией.

5.3. Приемка товара по количеству и ассортименту осуществляется во время передачи товара Покупателю вместе с сертификатами качества. В случае несоответствия количества или ассортимента товара Спецификации в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара.

5.4. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке считаются выполненными с момента передачи товара и подписания представителем Покупателя товарной накладной.

5.5. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

5.6. Право собственности на купленный товар переходит к Покупателю с момента получения товара у Поставщика. Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.


6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


6.1. В случаях когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего Договора не принимает товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять товар или отказаться от исполнения Договора.

6.2. Товар, не соответствующий условию данного Договора об ассортименте, считается принятым, если Покупатель в течение _____ дней после его получения не сообщит Поставщику о своем отказе от товара.

6.3. Если Покупатель не отказался от товара, ассортимент которого не соответствует данному Договору, он обязан согласовать с Поставщиком в течение _____ дней цену принятого товара.

6.4. За нарушение срока оплаты товара, предусмотренного п. 4.1 Договора, Покупатель уплачивает пеню в размере ___% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного товара.

6.5. За нарушение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне.

6.6. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает Поставщику убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на день оплаты.

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем своих обязательств Поставщик вправе взыскать убытки в полной сумме сверх неустойки.

6.8. Установленная законом или договором неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с Поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки (иное может быть предусмотрено в договоре).


7. ФОРС-МАЖОР


7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.


8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ


8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.

8.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде _____________.


9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА


9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "___"________ ____ г.

9.2. Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством. Стороны вправе продлить действие договора на новый срок.

9.3. Изменение, расторжение или продление срока действия Договора оформляется дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами, либо путем обмена письмами, телеграммами, телетайпограммами, телефонограммами, радиограммами с подтверждением их получения.

9.4. Сторона, получившая предложение об изменении или о расторжении Договора либо о продлении срока действия Договора, обязана дать ответ другой Стороне не позднее 10 дней после получения предложения. При недостижении Сторонами соглашения спор между Сторонами разрешается по заявлению заинтересованной Стороны в судебном порядке.

    9.5.   Односторонний   отказ  от  исполнения  Договора  (полностью  или

частично) допускается:

    - в случае существенного нарушения Договора одной из Сторон;

    -  при  поставке  товаров  с  отступлением  по  качеству от стандартов,

технических условий;

    - при объявлении Покупателя неплатежеспособным;

    - при завышении Поставщиком цены на товары;

    - ___________________________________________________________________.

                   (другие случаи, предусмотренные сторонами)


9.6. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

9.7. Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случаях:

- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

- неоднократной невыборки товаров.

9.8. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении (иное может быть предусмотрено в Договоре).


10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Согласно ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор может быть заключен путем обмена документами посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон.


11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


    Поставщик: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


    Покупатель: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


    Приложение:

    Спецификация.



                                ПОДПИСИ СТОРОН:


          Поставщик:                                       Покупатель:


    _____________________                             _____________________


            М.П.                                              М.П.




Ячейка бибилиотеки документов

0654 — ячейка

Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов

Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео

Рекомендуем документыДоговор поставки товара (поставка осуществляется почтовыми посылками)Договор поставки товара (поставка партий товара осуществляется самовывозом; цена товара в условных единицах)Договор поставки товара (поставка по заказам покупателя как в пределах населенного пункта, так и по регионам с передачей товара перевозчику; полная предоплата, в том числе вариант & ;по мере необходимости& ;)Договор поставки товара (поставка со сдачей товара перевозчику и страхованием товара)Договор поставки товара (поставка товара осуществляется самовывозом с железнодорожной станции; разгрузка - силами покупателя; с условием о таможенном оформлении)Договор поставки товара (поставка товара осуществляется самовывозом; вариант оплаты в условных единицах)Договор поставки товара (предмет поставки устанавливается в факсимильных сообщениях; цены регулярно корректируются поставщиком; предусмотрена 100% предоплата)Договор поставки товара (предмет поставки устанавливается в факсимильных сообщениях; цены регулярно корректируются поставщиком; предусмотрена рассрочка платежа и несколько вариантов передачи товара покупателю)Договор поставки товара (предусмотрен порядок возможного возврата товара покупателем поставщику; условие о полной предоплате товара)Договор поставки товара (расчеты по аккредитиву)Договор поставки товара (с дополнительным условием о шефмонтаже)